包工协议书

在日新月异的现代社会中，大家逐渐认识到协议的重要性，签订协议可以解决现实生活中的纠纷。大家知道协议的格式吗？以下是小编整理的包工协议书，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

包工协议书1

合作方代表：（以下简称甲方）

合作方代表：（以下简称乙方）

根据相关法律，法规之规定，甲乙双方经过友好协商，在互相遵守和互惠互利的基础上，为维护合作人的合法权益，顺利开展合作事务达成如下协议，望双方共同遵守。

一、工程概况：

二、工程地点：

三、工程内容：

四、权利和义务：

甲方负责的内容：

1、甲方负责承包工程的所有施工材料，施工前期费用（包括全部工程垫资费用由甲方负责）

2.甲方按照设计图要求进行建设施工，主要内容详见主包合同。

乙方负责的内容，乙方负责甲方的管理工作，以及施工中与政府及相关部门协调工作。

五、质量及工期

本工程质量为合格工程，竣工交付日期____年__月__日。

六、工程价格及付款方式

1、总工程路段为/公里。

2、价格：本工程路段单价为万元/公里，总工程路段总长/公里，总价为万元。

3、付款方式、利润比例的分配

1、工程委托合同签订之日首付合同履约金为万元，进场7天内付清交通局合同履约金100万元，其中：付给乙方前期费用万元，除交通局合同履约金100万元外，所付乙方金额从乙方的合作所得利润中抵扣。

2、双方利润分配标准

（1）甲方全额投资全部工程，利润分配在主合同工程总造价下浮%

（2）乙方协助在工程中的`管理工作，协调有关工程事务，利润分配在主合同工程总造价的%。

3、第二期付款按发包方进度付款比例方式进行付款给乙方，以后付款方式每按进度滚动式付给乙方，余款待总工程完工后一周内一次性付清。

七、违约责任：

（一）因甲方施工质量达不到技术要求，给发包方或乙方造成的损失由甲方全权承担。

（二）甲方工程完工后不能按合同付清乙方工程款须承担乙方余款按每天1%滞纳金直至付清为止。

（三）本合同发生争议时双方协商解决，协议不成由工程所在地人民法院裁决。

（四）工程完工甲方付清工程款后，因甲方原因未付清民工工资给乙方带来损失由甲方负全部责任。

（五）本合同一式二份，双方各执一份，自签订之日起生效。

甲方盖章：

乙方盖章：

身份证号：

身份证号：

合作代表人：

合作代表人：

电话：

电话：

合同签订地点：

合同签订地点：

____年__月__日

____年__月__日

包工协议书2

甲方：_________

乙方：_________

甲方将_________工程的施工任务交给乙方，代表公司处理并承担质量、进度、安全等技术及经济责任，经双方讨论认可，达成如下协议：

一、工程名称：_________

二、工程地点：_________

三、甲方责任：

1、甲方负责办理施工项目各种手续。

2、负责乙方施工的各种机械设备。

3、帮助解决工程上的.疑难问题。

4、督促乙方搞好安全。

5、帮助乙方办理竣工验收的各种施工手续。

四、乙方责任：

1、完成业主与建设方签订的施工合同。

2、负责工程上的人事、质量、安全及税收。

3、负责工地上的资金支配权。

4、负责工地上的机械设备管理与维修。

五、核算：本公司各工地单独核算、亏盈自负，建设方所付工程款甲方不能私自动用。工地所发生的费用由承包人负责。

六、资金与帐务管理各工地上交总价款的配合费_________％，属公司行政管理人员的工资费用。

七、缴款时间：各工地不管建设方欠款多少，必须分两次收完，主体实付一半，初验前必须付清。

八、工程验收：乙方必须注意工程质量、安全，作到百年大计，质量第一的原则，服从甲方行政管理，接受甲方对质量、安全的监督检查。

九、资料：乙方房屋竣工后，必须交一套完整的竣工资料及备案证由公司保管。

十、本协议一式四份，双方各2份。

甲方（签章）：_________

乙方（签章）：_________

________年____月____日

包工协议书3

发包方: 代表： (简称甲方) 承包方: 身份证号码： （简称乙方) 经甲乙双方协商，甲方施工的第九二医院医技综合楼工程钢筋制作安装分项承包予乙方。依据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等有关法律、法规，明确双方的权利和义务，确保工程质量、进度和安全生产，特签订本协议，甲乙双方共同遵守。

第一条 工程名称：

第二条 工程地点：

第三条 承包方式：本工程乙方按 包工 方式承包。

第四条 乙方承包内容:设计图纸范围内钢筋的制作、安装。

第五条 开工日期： 以签订本协议翌日为开工日期。

工 期： 1、基础钢筋应提前制作，满足施工进度要求。

2、主体钢筋：柱筋绑扎1天，梁板钢筋安装2天

3、零星构件等的安装，甲方提前一天通知乙方，乙方必需按时进场施工。

第六条 本工程质量等级要求为 合格 ，工程质量检验依据国家现行的施工验收规范及质量检验标准。

第七条 双方责任

A、甲方责任：

1、外购钢筋运至总平布置场地指定地点。

2、柱筋电焊压力焊及套筒连接。

3、技术交底和安全交底。

B、乙方责任：

1、场地内钢筋的水平与垂直运输；柱筋由乙方下料，并运至各楼层柱位分料；。

2、闪光对焊及电弧焊的电焊机、焊条、焊济等

3、严格执行甲方现行各项管理制度，服从甲方的管理和监督。

4、严格按照该工程的施工图纸、会审记录、变更记录、技术交底等要求进行施工，保质、保量、按期完成甲方布置的施工任务。

5、按通知参加甲方组织的各类专业会议，参加由甲方组织的各项检查活动。

6、严格执行南平市现场文明条例。办理进场施工所必须的各种证件和相关手续，

并承担由此发生的费用。

7、与甲方友好合作，正确处理协作关系，不得与现场管理人员发生个人行为，且不得辱骂管理人员等，如有发生每次处罚500元至1000元。

第八条 材料、机械设备供应

1、甲方供应： 钢筋

2、乙方负责：本工程钢筋制作、安装施工应具备的劳动力、机械设备等附材。

第九条 工作内容

1、熟悉施工图纸、按图纸编制钢筋下料单、计算钢筋用量、制定钢筋进场计划；钢筋下料应合理，短钢筋应焊接使用，损耗率控制在0.2%内。

2、布置操作地点、将机具、料具、工具、用具等整齐堆放到指定地点，做到工完场地清。

3、钢筋制作（平直、切断、弯曲）

4、钢筋绑扎包括清理模板内的杂物、烧断铁丝、按设计要求将钢筋安装成型、安放保护层垫块、搭设和拆除简易脚手架等。钢筋绑扎还包括砼浇筑时的护筋工作和预埋件的制作和安放。

5、钢筋制作、绑扎包括地面、建筑物底层、楼层内的水平运输，人力、机械吊运范围内的垂直运输。

6、钢筋制作、绑扎时对成品的'保护。

7、制作和绑扎的钢筋应符合钢筋工程验收规范要求。

第十条 工程价款的结算方式和工程款支付

结算方式：本工程钢筋制作、绑扎人工费按每吨630元包干。

付款形式：1、每月按形象进度支付80%进度款；2、主体封顶后支付不低于承包范围内已完成工程量的90%；3、竣工验收后1个月内付清全部工程款。

第十一条 安全生产文明施工

1、乙方应提高安全意识，加强安全教育和管理，严格执行国家、省、市和甲方安全生产的规定和标准，并按照施工组织设计做好安全设施的搭设和自身安全防护用品的配备，施工期间违章作业造成的安全事故其责任和费用由乙方承担。

2、乙方必须严格按建筑安装工程安全操作规程组织施工，特殊工种必须持证上岗。

3、乙方必须保证文明施工，做到工完场地清；保证使用的材料堆放整齐、机具放置合理；

第十二条 工程质量

1、甲方按分部、分项对工程质量进行检查，发现问题以口头或书面形式通知乙方整修，逾期不改时，乙方负全部责任。

2、该工程乙方承包范围内的内容必须确保达到合格标准，工程质量达不到合格标准，乙方承担的违约金为乙方承包范围内总价的百分之十。

第十三条 工程进度

乙方承包范围内的施工任务，不能按计划完成，每拖延一天，罚款500元。

第十四条 其他

1、乙方在施工现场中被处以的各种罚款，由乙方自理。

2、乙方在施工期间发生的债权债务由乙方负责。

3、如乙方不能按工程需要组织人员及场并保证工程质量和进度，甲方有权随时更换队伍，由此所造成的一切损失由乙方承担。更换队伍时，乙方所有人员应在接到通知后5日内无条件全部退场，发生的工程量待竣工结算后按每吨200元处理。

5、乙方在施工过程中必须服从甲方的安排和调动并不得以任何理由拒绝或自行停工，如发生不服从甲方的安排和调动，甲方有权随时更换队伍并发生的工程量待竣工结算后按每吨200元处理。

6、乙方在施工过程中如发生打架斗殴等闹事行为，按甲方公司的规定对乙方进行处理。

5、乙方使用材料时应杜绝浪费，在施工过程中因乙方原因损坏或浪费的材料，由乙方承担，结算时从人工费中扣除。

第十五条 违约责任

1、甲乙双方，应履行本协议的各项条款，任何一方违约，另一方可向对方提出，由违约方承担违约责任。

2、争议解决方式：如双方就协议发生争议，经协商不成，南平市仲裁委员会仲裁。 第十六条 本协议自双方签字盖章后生效。工程价款结清后失效。遇自然灾害等人力不可抗拒的原因、战争等，此协议自行失效。协议中未尽事宜，双方本着互惠互利、友好合作的精神签订补充协议，补充协议与本协议具有同等效应。

第十七条 本协议共 3 页，一式 贰 份，双方各持 壹 份。

甲方 乙方

签字： 签字：

电话： 电话：

年 月 日

包工协议书4

合伙人：________（以下简称甲方）

合伙人：________（以下简称乙方）

合伙人：________（以下简称丙方）

甲、乙、丙三方经平等协商，就合伙承包乐雅高速公路主线K90+050―K93+000及雅安连接线LK0+000―ZK0+815/YK0+820段路基工程中所有边沟、护肩墙、挡土墙工程事宜，达成如下一致，供各方信守。

一、合伙宗旨

在合法合理的前提下，搞好工程建设，进而实现各方利润最大化。

二、合伙经营项目和范围

乐雅高速公路主线K90+050―K93+000及雅安连接线LK0+000―ZK0+815/YK0+820段路基工程中所有边沟、护肩墙、挡土墙。

三、合伙期限

合伙期限至合伙施工的项目完工，各方结算完毕为止。

四、出资方式、金额及时间。

1．甲方以前期承包工程和现有机具出资。

2．乙方以现金方式出资贰佰万元。

3. 丙方以现金方式出资捌拾万元。

4. 股份均摊。

5． 在20xx年6月15日前乙方出资金额贰佰万元和丙方出资金额捌拾万元不能全部到位，以前出资部分不计算股份，不计算利息，待工程完工后未出现亏损就退还本金，如有亏损，照样承担亏损部分。

五、盈余分配与债务承担

1．盈余分配：均分。

2．合伙如产生债务，先由合伙财产偿还；合伙财产不足清偿时，按比例承担。

六、退伙

合伙期间，一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的，不得退伙； 退伙需经对方同意，方可实行；

未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的.，应进行赔偿。

七、权利与义务

1．甲方为合伙期间的工程、内业、财务负责人，合伙项目的一切财务收入、支出均需经甲方签字同意方可支出与进帐；同时，甲方参与合伙项目的日常管理；

2．乙方负责项目的材料、工程质量、进度、设备维护及当地社会关系的协调，并参与日常管理；

3. 丙方负责项目所需的人员、进度、安全、并参与日常管理；

4．甲、乙、丙三方共同决定合伙重大事项。

八、禁止行为

1．未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动；

2．禁止合伙人在合伙不利时退伙。

九、合伙期满

合伙期满，双方按合伙协议进行结算，盈亏均按比例承担、分配。

十、纠纷解决

合伙人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以诉诸法院。

1．本协议自各方签字后生效，各方各执一份；

2．未尽事宜，另行协商，并订立补充协议。

合伙人：

身份证号

联系电话：

合伙人：

身份证号

联系电话：

合伙人：

身份证号

联系电话：。

___年___月____日

包工协议书5

总包单位： 新区项目部（以下简称甲方）

分包单位：

身份证号码： （以下简称乙方）

由甲方承包的 水电安装工程，经过商议和对比，决定将此工程安装费（辅材除外）部分，遵循平等、公平和诚实守信的原则，经双方协商一致，订立本协议。

一、工程概况：

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程内容：

二、施工日期：

以业主的工期要求为根据，乙方只可提前，不得延误，如因为乙方原因造成甲方工期达不到业主要求所引起的一切责任与经济损失均由乙方承担。

三、工程质量：

乙方本着创精品工程，树公司形象的原则精心组织、规范施工，服从甲方现场项目部指挥，确保所施工的工程达到甲方与业主的要求，根据国家验收标准乙方保证工程一次性验收100％达到合格标准，如因为乙方原因造成甲方工程质量验收不合格或达不到业主要求所引起的一切责任及经济损失均由乙方承担。

四、文明施工：

1、乙方在施工现场尽量统一着工作服上班，进入施工现场一定要戴好安全帽，系好安全带，高空作业系好保险带等劳保用品，

2、乙方应按照有关规定，采取严格的安全防范措施，承担由于自身安全措施不当而造成的事故责任，切实做到文明施工，安全生产。

3、施工人员（包括管理人员）在工作期间不得酗酒、打架，如一经发现每次罚款200元，严禁偷窃工地材料，如果发现确认按照被窃材料单价10倍的罚款，严重的送公安机关处理。

4、宿舍要整洁、临时施工用电用水要规范，如果因乙方违章作业或不采取安全防范措施等被业主、监理、安监部门查实处以的罚款由乙方自己负责，甲方有权对乙方处于3倍以上的罚款。

5、甲方配备专职的安全员，乙方必须服从指挥，做到无一般（火警、机械、电器设备、交通、食物中毒等）事故，杜绝重大伤亡事故。

6、以上任何一条如因乙方不遵守，甲方有权利给予相应的处罚和辞退，工资按分包协议书中完成任务的50%结帐。

五、施工范围：

工地包括所有招标合同工程内容里的安装、试压、调试直至竣工验收合格为止。

六、工程资料：

1、乙方在工程施工期间必须及时向甲方提供工序报验、隐蔽工程验收、分部分项工程验收及有关工程资料，并在工程结束后向甲方提供竣工图纸。

七、材料供应：

1、乙方所需施工材料应该提前两天以书面形式申报给甲方，经项目部核定后，由甲方统一上报材料部采购。零星材料三~七天到场，大型材料十天~半个月到场。

八、付款方式：

1、甲方根据乙方现场施工人员及施工进度、质量每月给生活费，但不超出安装工程分包协议书上所完成工程量的70%（农忙、小孩上学另行考虑）。

2、工程竣工验收合格后，甲方在次月内一次性给乙方结清。

3、乙方应上报当月的进度月报表、施工人员考勤表，乙方可以每月支取1000~XX元备用资金。

九、工程安装费结算方式：

根据甲、乙双方协商总工程款为九万元根据图纸所有内容一次性包定，不作任何调整，图纸以外变更内容的工程量按照造价的10%计算人工费。

十、双方职责：

1、甲方提供乙方工程图纸，并进行相关交底，负责协调施工中的各部环节，确保乙方工程施工的`顺利进行，

2、根据现场施工进度情况及时将主材、辅材采购到工地现场。

3、负责对乙方班组人员进行技术交底、安全交底，全面督促乙方做好各项安全生产工作，并对乙方违反安全生产规定者采取必要的罚款等措施。

4、依据业主、监理单位意见，及时制定出各阶段的施工计划，并以书面形式通知乙方，确保工程施工有序进行。

5、乙方应爱惜甲方配备的施工设备和工具，安排技术过硬的施工队伍进行施工，如果因为乙方原因而引起的返工、材料损失、经济损失等均由乙方承担。

6、乙方在拿到工程款后不得拖欠施工人员生活费和工资。

7、材料进入施工现场，乙方应积极安排人员卸货入库，领料应办好相应的入库手续。

8、乙方领材料应按施工图纸，工程完工后应当做好成品保护工作。

9、乙方在施工过程中不得浪费材料，或大料小用。如果发现一律按照成品材料价格扣除，人工费作为对充。

10、乙方如果因使用不当或人为破坏造成甲方提供的机具、设备损坏（包括遗失）由乙方照价赔偿，费用从承包工程款中扣除。

11、乙方应当做到工完场清、材料清，对施工设备和工具、剩余材料应当归集交仓库，并做好交接记录。如果发现现场有遗失材料和工具设备，甲方有权作出相应的处罚。

十一、本协议以上条款由甲、乙双方确认签字后即日生效，删改或添加条件无效。

十二、本协议中其它未尽事由双方共同协商解决。

十三、本协议一式三份，甲、乙双方各执一份，交主管部门一份存档备查。

甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：___________________

甲方代表签名：_______________乙方代表签名：___________________

地址：_______________________地址：___________________________

电话：_______________________电话：___________________________

传真：_______________________传真：___________________________

日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日

包工协议书6

甲方（负责人）:（以下简称甲方） 乙方（承包人）： （以下简称乙方）

经甲乙双方协商一致,承包给乙方，乙方根据甲方提供的施工图（草图）进行施工。具体承包事宜达成如下协议：

一、承包形式：包工包料（即俗称“双包”），不包括内饰装璜，不包含土管、村建手续。

二、结构形式：砖混结构，实心墙为主，底层内高 米，二层内高 米。

三、钢筋规格：

1、地基圈梁采用国标φ ，楼层圈梁φ ，平板筋双层φ。

2、悬梁及大梁及承重大梁钢筋主筋需达到φ。

3、底层根基铺楼板，楼板与巷西平房室内成水平。

四、外墙规格：外墙水泥粉刷平整。

五、楼层结构形式：乙方保证甲方层面整齐、平整，并按甲方要求做好屋面。

六、甲方责任：

1、负责施工前及期间的接水、接电到位。

2、负责协调周边邻居矛盾，确保正常施工。

3、不负责提供茶水、香烟和浇筑餐等各类补助费用。

七、乙方责任：

1、乙方承担全部施工安全责任，在建房过程中发生的任何伤亡事故均由乙方自行负责与甲方无关（即甲方不出任何医疗伤亡事故方面的.费用）。

2、内外墙粉刷要垂直平整，并且粉刷两次（标准拿长2.5米铝合金靠墙无间隙）。

3、钢筋、砂石、水泥等材料要符合标准，混凝土配对比例要符合楼房标准。

4、保证工程质量，如有明显问题，乙方需承担相应赔偿。工程保修期一年，质保金 元，质保期内房屋若出现质量问题，乙方在接到通知后三天内进行返工或维修；若在规定时间内乙方未到场维修，甲方有权另请施工队维修整改，所发生费用在质保金中扣除，不足部分由乙方另行支付。

八、协议价每平方 元，此外甲方不再负担建房过程中产生的任何额外费用。付款方式：开工前预付人民币 万元整，余款付清。以上付款均在工程验收合格的情况下支付，施工期间概不借支。

九、工期：开工日期 年月日，在 年月日前完工交房，逾期则按元/天扣除包工费。

十、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，本协议自签字之日起生效。

十一、其他事项：

甲方（签字）：

身份证号码：

电话：年 月

乙方（签字）：身份证号码：电话： 年 月日 日

包工协议书7

甲方： 乙方：

身份证：

手机号：

甲方将

工程以《包工不包料》的形式承包给乙方，为使双方明确经济责任关弟，保质保量，多快好省地完成该工程，在平等互利的原则下，经双方共同协商，达成如下协议：

第一条木工工程承包范围及工作内容

1、工程名称：

2、工程地点：

3、承包范围：天花、墙身、茶几、机柜、服务台、收银台、门扇、超市水吧木工部分，不含其它活动家具。

4、承包方式：包人工、包机械、不包所有木工材料。

5、不含量架子搭设、电焊、门面招牌制作。

第二条油漆工程承包范围及工作内容

1、承包范围：天花抹灰及刷乳胶漆、墙身抹灰及刷光油。

2、木饰面清漆及木饰面手刷漆制作。

3、不含墙纸安装及艺术涂料制作。

4、不含乳胶漆、光油、白乳胶等其他油漆材料，只负责辅料。

第三条水电工程承包范围及工作内容

1、承包范围：主配电箱及各包房配电箱。

2、辅设强电、弱电、水安装，含线槽、线管、电脑、电话、卡拉OK咪线、音响线等配件，灯饰及五金洁具、开关、插座，（不含消防弱）

第四条泥工部份

1、承包范围：砌墙、批墙、地脚线及卫生间墙、地砖、门套大理石安装。

2、承包方式：砌墙包工包料，其他工程只包水泥、沙。

第五条其它补充说明

1、工期，工人进场后45天完成二层（ ）如其它施工班组影响进度，且工期随延。

2、工地临时用电箱、临时电插座电排、临时照明灯泡及临时用水由甲方提供材料，乙方负责安装。

3、施工垃圾由乙方负责清运到指定点，清运。

4、如有子项目，乙方施工完成后，甲方再作修改，甲方应以变更签证的方式给乙方作结算。

5、报价以外项，按增项另计。

第六条甲方责任

1、向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明书，并向乙方进行现场安全和技术交底。

2、按进度提供所需的材料、配件、成品保护。

3、对安装质量、安全消防、文明生产进行监督检查。

4、积极协调，保证施工正常动作。

5、提供现场办公室、库房搭设材料。

6、按进度及时人工费支付，以现金方式支付，工程完工后按100%方式支付。

7、负责协调现场各方面工作，保证施工顺利进行。

第七条乙方责任

1、自备全部施工机具设备，安全事故由乙方全权负责。

2、服从甲方领导,并服从项目部的工作指导及配合其它完成协议内的相关工作,维护甲方形象，如遇业主、监理、甲方人员检查指导工作，要礼貌对待。对严重违反施工纪律的人员，甲方有权示其退出施工现场。

3、积极协助甲方及项目部做好现场管理工作，认真配合其它施工单位的施工，努力创造条件，保证工程按总体施工方案如期完成。

4、图纸没有的项目及其它隐蔽工程现场共同协商，以变更签证的方式结算。

5、乙方需严格按图施工，遵照甲方制定各项操作规程。

6、为确保工程如期完成，施工过程中乙方应有稳定的施工队伍和完善的管理。

第八条合同价款及价款的支付

1、二层KTV装饰工程部价为： 万，小写： 元（本报价除部份指定材料费用外，均由甲方提供）。

2、付款方式

（1）、合同签订后人工进场前，支付合同总价的15%；

（2）、本工程施工完成40%，支付合同总价的.20%；

（3）、本工程施工完成60%，支付合同总价的20%；

（4）、本工程施工完成80%，支付合同总价的20%；

（5）、本工程施工完成100%，支付合同总价的20%；

（6）、工程验收后，甲方应该在三个月内付清合同总价的5%；

（7）、甲方如果不按合同付款，乙方有权停工，且工期随延。 附件一：工程报价表（报价以外项目另计）

本协议一式 份，甲方执 份，乙方执 份。

甲方代表签名： 乙方代表签名：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

包工协议书8

合伙人：（以下简称甲方）

合伙人：（以下简称乙方）

甲、乙双方经平等协商，就合伙承包____________工程事宜，达成如下一致，供各方信守。

一、合伙宗旨在合法合理的前提下，搞好工程建设，进而实现各方利润最大化。

二、合伙经营项目和范围合伙项目以_______________公司中标合同确认的项目内容及范围为准；甲、乙双方合伙承包的项目，对外以__________________公司名义出现。

三、合伙期限合伙期限至合伙施工的项目完工，各方结算完毕为止。

四、出资额、方式及比例

1、甲方以现金出资，出资额为人民币________万元。该款为起动项目的前期费用，占全部出资比例________%。

2、乙方以设备出资（含当地协调社会关系），占________%。

五、盈余分配与债务承担风险提示：利益分配和债务承担

合伙人之间的权益的`分配、责任划分要明确。虽合伙企业对外承担无限连带责任，但内部合伙人之间还是要按份额分红、承担债务的。有些合伙企业对此没有约定，从而导致在分红或承担债务时合伙人之间产生纠纷，给企业造成不必要的损害。

1、盈余分配，以出资为依据，按比例分配。

2、合伙如产生债务，先由合伙财产偿还；合伙财产不足清偿时，以各合伙人的出资为依据，按比例承担。

六、退伙

1、合伙期间，一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的，不得退伙。

2、退伙需经对方同意，方可实行。

3、未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的，应进行赔偿。

七、权利与义务风险提示：合作伙伴的职责

在合作初期，创业合作者要明确合作伙伴的各自职责，不能模糊，要能拿出书面的职责分析，因为是长期的合作，明晰责任最重要，这样可以在后期的经营中不至于互相扯皮，反目成仇，好多的创业合作中会有问题，就是因为责任明细不够。

1、甲方为合伙期间的财务负责人，合伙项目的一切财务收入、支出均需经甲方同意方可支出与进帐；同时，甲方参与合伙项目的日常管理。

2、乙方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调，并参与日常管理。

3、甲、乙双方共同决定合伙重大事项。

八、禁止行为

1、未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动。

2、禁止合伙人在合伙不利时退伙。

九、合伙期满合伙期满，双方按合伙协议进行结算，盈亏均按比例承担、分配。

十、纠纷解决合伙人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以诉至______人民法院。

十一、生效及补充

1、本协议自各方签字后生效，各方各执______份；

2、未尽事宜，双方另行协商，并订立补充协议。

合伙人：________年____月____日

包工协议书9

甲方：_____

乙方：______

为了加强承发包工程和临时工的安全管理，深入贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”安全生产方针，保证人身、设备安全，确保期间甲方发包给乙方的工程和临时工作顺利进行。根据国家有关法律规定，经甲乙双方平等协商、意见一致，自愿签订如下安全生产协议，并作为工程外包合同的必要补充条件：

第一条：甲乙双方必须认真贯彻执行国家制定的安全生产政策、法律、法规。

第二条：甲方承担的安全责任、权利;

甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案;

甲方管理人员有权制止乙方人员违纪作业，并按规定给予处罚;

甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。

第四条：乙方的责任、权利;

乙方是外包工程、临时工作的安全生产的直接责任人，必须严格执行甲方的有关安全生产的规定、制度;

乙方负责为所有乙方工作人员办理医疗及工伤社会保险，并根据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险，在施工过程中如发生人身伤亡事故，由乙方承担全部负责;

乙方应对工作现场的'行为完全负责，乙方工作人员不得违章作业，冒险作业，不能疲劳作业，并按规定做好保护工作;

乙方在工程现场人员必须有配备齐全的安全防护用品，不能满足安全工程需要时，人员不得进入工程现场。

第三条：乙方工作人员必须严格遵守和服从现场安全规定及安全管理，在施工现场必须做到：

高空悬空作业必须系好安全带;

班前不得喝酒，在禁止吸烟的区域不得吸烟;

现场内不得赤脚，不得穿拖鞋、高跟鞋，高空作业不得穿皮鞋和带钉易滑鞋;

未经甲方施工负责人批准，不得随便拆除已架设的安全防护设施及安全装置和安全标牌;

不得私自乱接乱拉电线，保护工地上临时用电电缆及配电箱的完好，不得用材料、工具等压砸电缆电线，确保用电安全;

不得在工程现场烧火;

不得从高处向下抛扔任何物资、材料，堆放时不得超过支撑限重的70%;

不得在高处临边一米范围内堆放活动材料;

不得在操作面上及高处临边竖立放置工具和线材;

使用电动工具，必须按操作规程和说明书要求正确佩戴防护用品;

施工过程中必须严格遵守安全操作规程。

第四条：安全责任

本协议约定期间由于乙方造成安全事故的，乙方负全部责任，并由乙方承担造成的经济损失和刑事责任;

本协议约定期间如因乙方或乙方工作人员过错给甲方造成损失，由乙方负责向甲方赔偿，甲方有权直接从乙方工程款中将相关损失赔偿款进行抵扣。

工程安全生产协议书-本站

第五条：本协议自签订之日起生效，一式四份，甲乙双方各二份。

甲方：_____乙方：____

甲方施工负责人：_____乙方负责人：____

_年_月_日_年_月-日

包工协议书10

发包方：（简称甲方）

承包方：（简称乙方）

经双方在本着____等互利的原则下，经双方协商就做新宅包工一事达成如下协议：

一、包工时间：从20xx年农历正月18日开始拆旧房，大约正月底开始放线动工。

二、包工方式：包工不包料，每____方米165元，计算方式为山墙外边到外边，前后天沟水边沿乘以层数，屋面算一半，楼梯间另作计算。

三、付款方式：做____正负零支付1万元，一层上板付2万，二层上板2万，三层上板支付2万，粉刷完毕支付1万元，验收后一次付清最后工程余款，如果欠钱停工不干。

四、甲方义务：施工期间甲方提供一切建筑材料，确保道路、水电畅通，不得停工等料，如有质量问题及时停工整改，完工后不得以质量问题及任何理由拒绝支付最后工程余款。

五、乙方义务：乙方在施工期间确保工程质量，工具自备，基础不向下开挖，____地面浇混凝土，房屋为空心墙，有柱圈梁上顶，前后天沟现浇，屋面不得超过1米开始留等，如果超过1米以上，高度每增加10历米屋面每____方米增加10元，装修有内外粉刷，二、三层所有墙地砖，一层只含厕所，厨房楼梯砖，其它都不在内，不含任何附属工程。如有其它双方另作协商。

六、乙方在施工期间必须加强安全意识，确保负起安全责任，本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字有效。

甲方：

乙方：

日期：

包工协议书11

甲方：

乙方:

甲乙双方本着优势互补、互惠互利、共同发展的原则，经建设单位同意和甲乙双方充分协商，决定联合组成Xx精密零部件有限公司工程项目部，共同承担1＃厂房、办公楼工程的施工任务。为明确双方的权利、义务，特订立本协议。

一、工程简况

建设单位：

工程名称：1＃厂房、办公楼及附属工程

工程地点：

工程内容：1＃厂房、办公楼土建、钢结构、水电及部份围墙道路等

施工面积：1＃厂房5774m2，办公楼3160m2

工程造价：

开竣工时间：

二、承包指标

施工工期：180天

工程质量：达到《建设工程施工质量验收统一标准》（GB50300-20xx）的规定，（如有更新，按现行标准、规范）

安全生产：无任何安全生产事故

文明施工：达到“Xx市安全生产文明施工标准化施工现场”标准

其它：

三、甲方权利和义务

（1）负责与业主签订工程建设合同和重大合同变更，并专门委派一名同志驻现场协助乙方做好日常管理工作；

（2）组织办理开工前工程施工合同备案、安全认证等应具备的手续；

（3）全面贯彻Xx市第四建筑工程有限公司的各项规章制度；

（4）提供项目工程技术、质量、安全、现场管理的服务，并对施工进度、质量、安全等工作进行监督与指导；

（5）负责做好财务服务，为乙方设立单项工程财务台帐，双方可及时对帐；

（6）协助乙方处理与业主间的经济往来，与乙方共同办理工程预决算以及对外的重要工作；

（7）督促乙方严格履行工程施工合同，协助乙方解决施工中的管理问题，圆满完成建设单位发包的施工任务。

四、乙方权利和义务

（1）乙方委派张道海任项目负责人,周绪才任项目现场负责人兼技术负责人，伍志华任项目质检员，刘章均任项目安全员，并向甲方提供企业法定代表人出具的授权委托书；

（2）乙方在施工期间，在技术、质量、安全等管理上接受甲方监督，经济上实行单独核算，自负盈亏。工程材料按照工程需要自行采购，工程垫资款、工程设备和周转材料自行解决，项目部管理人员和施工人员自行招聘和组织，确保工程按期竣工；

（3）乙方须执行甲方内部的各项管理制度，统一使用Xx四建的标识，维护甲方信誉，对甲方、业主和监理公司提出的强制性意见负责加以实施。

（4）乙方按工程特点，组建一支合格的施工队伍。乙方进场施工人员须按有关部门要求，向甲方提供附有身份证、婚育证明和特殊工种、技工技能证书复印件的职工花名册，以便及时办理临时用工许可证、劳动合同。施工期间，负责与劳务分包班组签订“工资支付协议”，按月造表通过合法渠道发放民工工资，并承担由此产生的税、费。建立劳务分包计酬台帐和实行民工劳动计酬手册，以备检查；

（5）认真执行甲方财务有关规定，资金使用前，须向甲方提供施工进度计划、工料分析、工程费用测算表和资金使用计划；

（6）负责加强安全生产技术质量和进场施工人员的管理，若发生安全、工程质量和其他事故，一切责任和经济损失由乙方承担；

（7）乙方在施工期间，独立承担民事责任，若发生拖欠人工、材料、机械等经济纠纷和法律诉讼，由乙方自行承担和妥善处理，甲方应予以全力配合；

（8）乙方在施工过程中，应负责做好相关报表报送、竣工资料的收集整理以及编制预、决算等工作，工程竣工后，将有关竣工资料和结算资料报送甲方签字、盖章并存档。

五、利益分配和经济责任

（1）甲方按工程结算价的6.5%收取费用（含管理费和税金），劳务分包税金按人工工资总额的2.6%代收代缴，工程中标后政府规定交纳的费用，由乙方自行承担；

（2）乙方负责向建设单位申请办理工程预付款、工程进度款、结算价款、保修金等手续，并按甲方指定开户银行帐号入帐；

（3）工程款专款专用。甲方在每笔工程款到帐后，先行扣除6.5%的管理费和税金，在2天内甲方将该笔工程款的.93.5%支付给乙方，扣除管理费和税金的工程款由乙方自行调剂使用，甲乙双方都不得挪用工程款，以确保工程资金正常运行；

（4）甲方负责财务管理，乙方应在领取每笔工程款时，向甲方及时提供工程成本材料发票，以便甲方及时准确做好工程成本核算管理；

（5）甲方负责统一管理工程发票，代扣代缴工程税金，并每月依据已批准支付工程款向建设单位开具正式工程发票；

（6）施工过程中，如本工程所需垫资部份工程款，以及建设单位资金到位不及时时，乙方自行设法解决；

（7）因乙方原因造成工期延误，质量未达到合同要求或人身意外伤亡事故而产生的罚金，以及乙方的其它原因而造成的其他罚款，由乙方负责承担。

六、其他约定

（1）合同期限：本合同自双方签字盖章后生效，工程财务结算结束，保修期满后失效，如双方再次合作施工，另行协商签订；

（2）上述条款经甲乙双方共同认可而定，如一方不履行合同而造成对方的经济损失，一律由违约方承担责任和经济损失；

（3）本合同未尽事宜，双方友好协商，可作为合同的补充部分；

（4）本合同一式捌份，甲乙双方各持叁份,建设单位贰份。

甲方：（盖章）

乙方：（盖章）

日期：

包工协议书12

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律法规，甲、乙双方本着自愿、公平、诚信的原则结合本工程实际，为确保此工程的安全、质量、进度按时完成位于宁夏平罗县陶乐镇河源锁阳酒厂的住宅区楼工程，经甲、乙双方协商解决此工程承包人带机械设备、辅材、小型机具，包括所有工地上能移动的设备都属于该工程的乙方承担，现将分包达成协议如下：

一、工程名称：河源锁阳酒厂住宅区工程

二、工程地点：宁夏平罗县陶乐镇河源锁阳酒厂住宅区。

三、承包内容：按照图纸范围内的全部人工费由乙方全部承担(除水、暖、电、消防之外)，如在承包范围内没有未完成的项目，将其扣除工程款和必要的拖延罚款。

1、劳务承担：乙方对承包范围内的所有工程采取包工全额承包形式，在施工中保证质量，包文明施工，保证安全施工，包环境保护，包甲方对业主的承诺和业主对甲方的规定。包括：基础开挖时人工配合清土、找平，其中砂石垫层由甲方负责，乙方配合人工找平。木模支拆工程及堆放含支模用的铅丝、钉子、胶带。钢筋的制作及安装工程，砖砌体工程，砼工程，塔吊机件的提供、拆装、拉运等，临时彩钢板房及围墙的搭拆，施工用电一级箱以下的各项器材均有乙方承担，所属工地能搬运的设备器材均有乙方负责购买、拆装、转运。内外墙的抹灰、粉涮工程及室内外墙的墙面砖、地板砖、楼梯间的墙面砖、踏步砖均由乙方负责粘贴，不包括水、暖、电、消防项目，其余全部由乙方按图施工。

2、结算依据及承包总价：

根据国家现行的有关计算规划计算，结合图纸计算建筑面积：约22000平方米面积，每平方米为

3、工程质量：

(1)乙方必须严格按照图纸及规范，规定的技术要求组织施工，随时接受业主、监理、甲方代表等相关人员的检查检验。

(2)对本工程的质量要求达到合格标准。

(3)质量达不到标准，安全操作规程、工程进度、文明施工达不到要求标准时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为工程总造价的3%。

(4)本工程质量必须通业主、监理、设计部门、质价站、甲方验收和签字确认，紧密配合送检人员做好送检，试验料材、档案资料。报验工作，配合甲方做好施工过程中变更鉴证工作，配合甲方做好施工过程中变更鉴证手续。

(5)乙方在施工过程中，如达不到合同约定的质量等级，甲方有权责成乙方进行反工，因此造成延误工期经济损失由乙方全额承担。

四、工程期限

1、工程竣工日期：年月日

2、总工程期限：月日

五、工程的收取与支付承包价格：每平米元

1、本工程在签订合同时乙方向甲方交纳万元的施工责任保证金退还分四次进行，四层主体封顶退万元，捌层封顶退万元，主体全部封顶退万元，工程达到竣工验收条件时退清全部乙方交给甲方的保证金。

2、付款方式：按照业主(建设单位)给施工总承包的`建筑公司拨款，甲方同时也给乙方支付完成量的款项，劳务工资发放，乙方给甲方提供人工工资全部的劳务人员亲手签字和按手印并且加盖乙方劳务公司的公章。

六、工程保修

1、基础设施、房屋建设的地基基础和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限，屋面防水、卫生间防水和外墙面的防漏为五年。

2、供热(供冷)工程为两个采暖(供冷)期，电气管线、给排水管道、设备安装工程为两年。

3、工程保证为总价3%，土建一年，其他按1、2项执行，保修期满后无质量问题一次性付清。

4、工程如需要维修，乙方在接到工程部通知2小时后赶到现场，如在工程部规定的时间内不进行维修，甲方另行安排施工维修，其费用直接从保修金扣除。

七、双方责任

(一)甲方责任

1、向乙方提供施工图纸及有关资料协助乙方办理水、电、源及通讯手续。

2、提供水准点与坐标控制点。

3、派驻工地代表3人，工资由甲方按月发放，负责整个工程的质量、安全、监督、技术资的审核协调，具体见明细表。

4、指导乙方填写各种工程技术资料及时传达公司的有关管理制度，提供与建设单位签订的施工俣同的复印件。

5、审批进度进度，办理现场鉴证组交经验收。

6、组织图纸会审和技术安全交低。

7、负责监督乙方施工过程中的质量，安全控制，工程资料的搜集，整编和工程验收。

8、负责与建设单位不要的联系协调。

9、负责建设单位支付款情况为乙方及时支(代)付工程款。

10、若乙方不能满足甲方对工程质量和进度的要求，不服从建设单位、监理、总包、甲方的管理，或因乙方其他原因造成协议无法得到正常执行，甲方告知乙方后七个工作日内未得到及时相应(乙方所留联系方式无法联系，又未告知甲方新的联系方式，也视为未相应)，则甲方有权与乙方解除协议，协议解除后甲乙双方三个月结算完成。

11、依据《生产安全条例》必须为从事危险作业人员办理人身意外伤害保险，由乙方出资办理高危作业人员的保除手续。

(二)乙方责任

1、按施工图纸、规范、规定、施工组织设计施工，确保工程质量并按期交工。

2、报送进度计划、统计报表，接受甲方的监督、检查和现场指导。

3、配合甲方做好上级主管部门的监督和检查工作。

4、乙方自行提供木板及周转材料，塔吊、搅拌机的安拆。

5、乙方根据本工程的实际情况配备足够的劳动力及管理人员、技术人员。

6、施工现场的管理、技术、质量检查、安全控制。

7、施工中所需要的钢筋机具、木工机具、砼浇筑的振动棒，本工程所用的模板、方木、钢管、扣件、安全网、钢丝、铁钉、手推车、架板。钢管、电焊机及小型机具由乙方承担(但不包括用于工程直接建设的原材料等，如垫块、钢丝网和网布等)。

8、工地现场的临时用电、用水由甲方负责引到工地现场，电引到二级配电箱内，从二级配电箱外由乙方负责，但工地使用的水电费均由甲方承担。

9、工地现场，场地硬化由乙方负责施工，甲方提供材料。

10、工地所使用的部分零星材料装卸由乙方完成，钢材、水泥、砖等主材料装卸均由甲方负责承担，乙方不得随意浪费材料，如有浪费，照价赔偿。

11、负责安全文明施工，加强安全管理措施，工完场清，并彻底杜绝工伤亡事故的发生，如有伤亡事故的发生，根据情况由乙方负全部责任。

12、乙方须向甲方工程部提供本工程项目人员名单，施工期间不得随意更换项目部管理人员，如需变更乙方必须提前一周书面形式上报甲方，并经甲方书面同意方可执行。否则，乙方没有违约一项(或一人)需支付违约金元。

13、乙方必须具务充足的劳动力，在施工中能胜任相应的工程施工技术力量。并在建设单位资金不到位的情况下具有一定的资金垫付能力。(资金垫付不得超过两个月，否则乙方在征得甲方同意的同时停工，停工所造成的损失由甲方承担)。

14、乙方必须有必要的水、电、土建、钢结构等专业人员和相应的管理人员，特种工种(电工、焊工、起重工等)，必须有国家颁发的上岗资质证，且要将上岗证存于项目部备案(与原件核对无误的复印件)。

15、乙方必须有足够的临电设备(配电箱、电缆等)施工机械、施工工具、安全防护用品，保证施工正常运行，且满足公司的有关管理要求，并承担所发生的费用。

16、在施工阶段乙方必须服从建设单位总工程期的要求，在具备施工条件的情况下，确保工程进度，确保施工条件影响，乙方应主动调整工序减少窝工，造成的停、窝工损失由乙方负责。

17、乙方应在施工过程中，负责自身施工人员的安全。现场应有安全监督员，严格按照国家安全法的要求施工。

18、乙方负责竣工后工程的维修、保修等工作。为此所发生的费用均由乙方承担，乙方应随叫随到，不论什么原因，未能按时到位的，甲方有权安排其他施工人员维修造成的所有费用从保修金中扣除。

19、因建设单位资金不到位，影响支付乙方工程款，乙方不得起诉甲方。乙方可协助甲方索要拖欠工程款，待建设单位支付后，优先支付乙方。施工中的资金调整由乙方负责，不能因资金问题影响施工进度，若甲方需乙方配合清欠工程款时，乙方应积极配合甲方采取必要措施。

20、施工中乙方必须无条件服从建设单位、监理单位、总包单位及甲方的管理，并与其搞好关系。若因工程进度、质量、安全、文明施工等问题造成建设单位、监理、总包投扩的，视其情节每次处以0.2-.05万元罚款。

21、若乙方在工程施工中因发生安全、质量、拖欠农民工工资、野蛮施工等问题造成不良社会影响，而被新闻媒体日光曝光，经核实情况属实，则视情节罚款0.5-5万元。

22、乙方必须全面执行《劳动合同法》，因违反《劳动合同法》而造成的投诉经调查属实或农民工来公司闹事，造成公司名誉受损，除按《劳动合同法》规定处罚外，每次罚款0.5-1万元。

23、施工中所有使用的机械设备、工具、用具均由乙方自己解决，各种施工机具必须是国家合格产品。

24、乙方不得多领及浪费材料，否则超出实际量部分及因乙方原因造成返工所有材料均由乙方承担。非甲方供应的材料和设备由乙方自行采购，质量必须符合国家标准和建设单位要求。不得使用达不到国标的劣质次品。

25、乙方应积极的宣传甲方的企业文化。对外宣传及工地布置要以甲方规定的统一模式进行。所有资料均由甲方名称填报。

26、施工过程中，乙方每月25日前需向甲方提供当月完成形象进度报表。并参加甲方组织的生产会议，若因报表不及时或未征得甲方同意而没有参加生产会议的，每次处以200-500元的罚款。

27、工程竣工决算后，必须及时提供工程决算资料和财务决算资料各一份，否则不退还其保证金。

28、遇到自然灾害、突发事件等人力不可抗找的事件造成的人员及财产损失按国家有关规定执行。

29、安全、质量管理按《工程安全质量协议书》执行。

30、其他奖罚遵守甲方与建设单位签订合同的有关条款。

(三)违约责任：

1、由于甲方原因或非人为因素延误工期，工期顺延。因乙方原因不能按期交工，每日交付500-1000的逾期违约金。

2、施工中若质量要求达不到标准或不按图纸施工，乙方应无偿返工，并承担全部责任。

3、双方必须共同遵守本合同各自承担的条款，任何一方不得违反，若甲方违约所引起的责任及损失，由违约方承担。

4、如遇重大设计和未尽事宜，双方协调解决并另行补充合同与本合同一并使用。

5、本合同一式三份，财务保存一份，双方自签订之日起生效，在工程竣工验收并结清工程尾款后自动失效。

补充条款：

1、公司外派水、暖、电施工队必须无条件配合乙方工作，如工地通知处理问题，一小时不到岗位者进行处罚50-100元。如一小时后不到者视为违反管理条例规定，处罚500-5000元(由施工队上报项目部，罚款扣返施工队)。

2、甲方派驻现场技术人员，不得干涉施工队正常施工，全权负责本工程的协调工作，不得“吃、拿、卡、要”施工队伍，一经发现扣除当月全部工资并公报批评，如屡教不改公司给予辞退并罚款1000-10000元。

3、甲方派驻工地人员要廉洁自律，团结协助，对违反现场施工的违法违规人员要严肃处理，批评教育为主，如不能按期整改可以处以1000-10000元的处罚。

4、借用甲方设备押金，按设备总价的50%汇保证金，工程结束后无损交回后，退回设备抵押保证金。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

包工协议书13

甲方：_________身份证号码：_________

乙方：_________身份证号码：_________

甲乙双方合伙经营车辆，因经营亏损，资金周转困难，现双方根据我国相关法律规定，经平等协商，一致同意解除合伙，达成如下解除合伙协议：

第一条合伙经营情况

1、甲乙双方合伙经营大货车自年月日起，合伙经营车辆为____15号牌；

2、合伙总投资8.8万元，甲乙双方各投资4.4万元；合伙期间车辆由合伙人陈正平驾驶；合伙车辆挂靠____物流有限责任公司经营，并由该公司向保险公司投了强制险、商业险；

3、合伙期间为从年月日至年月日。

第二条解除效益

1、本协议签订之日由甲方支付现金元（大写元）给乙方，____215号牌大货车归甲方所有，自本协议签订之日起该车辆无论是否存在车辆损害均与乙方无关；

2、本协议签订后，甲方自行经营____215号牌大货车并自行承担经营风险；

3、自本协议签订后，甲乙双方合伙经营____15号牌大货车期间的所有债权债务、所有权利义务均由甲方承担；

4、自本协议签订后，甲乙双方合伙期间未履行合同由甲方自行负责。

第三条甲乙双方约定本协议纠纷及双方合伙经营期间的纠纷由云南省镇雄县人民法院管辖；

第四条本合同一式二份，解除合伙人各一份。本协议自解除合伙人签字（或盖章）之日起生效。

甲方：_________

乙方：_________

合同签订地：_________

合同签订日：_________

包工协议书14

甲方：

身份证号码：

乙方：

身份证号码：

丙方：

身份证号码：

甲、乙、丙三方经友好协商，就合伙承包仙桃市和合国际城住宅楼工程事宜，达成如下一致，供各方信守。

一、合伙宗旨

在合法合理的前提下，搞好工程建设，进而实现各方利润最大化。

二、合伙经营项目和范围

合伙项目以中标合同确认的项目内容及范围为准；甲、乙、丙三方合伙承包的项目，对外以名义出现。

三、合伙期限

合伙期限至合伙施工的项目完工，各方结算完毕为止。

四、出资额、方式及比例

1．甲、乙、丙三方本次合伙事宜的投资额暂定人民币万元，甲方按40％的比例投资即万元，乙方按30％的比例投资即万元，丙方按30％的比例投资即万元。

2．如合伙过程中万投资额不足需要追加出资时，丙方因资金有限不承担投资款的追加，由甲、乙双方协商对追加的.投资款出资，丙方按年利率％向追加投资款的出资方支付总追加投资款中丙方所占30％的比例部分的利息。

五、盈余分配与债务承担

1．甲、乙、丙三方分别按40％、30％、30％的比例分配盈余，不得因丙方没有追加投资改变上述分配比例；但丙方需在工程回款或三方分配利润时先行扣除追加投资款中的丙方所占比例的本金及利息予追加投资款的出资方。

2．合伙如产生债务，先由合伙财产偿还；合伙财产不足清偿时，以各合伙人的分配比例为依据，共同承担。

六、权利与义务

1．合伙期间的财务由甲、乙、丙三方共同核算，合伙项目的一切财务收入、支出均需经甲、乙、丙三方同意方可支出与进帐；

2．甲方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调，并参与日常管理；

3．甲、乙、丙三方共同决定合伙重大事项。

七、禁止行为

1．未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动；

2．禁止合伙人在合伙不利时退伙。

八、合伙期满

1.合伙期满，三方按合伙协议进行结算，盈亏均按比例承担、分配。固定资产和其他不可分物，可作价卖给合伙人或第三人，其价款参与分配。

九、纠纷解决

合伙人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以诉诸法院。

十、生效及补充

1．本协议自三方签字后生效，甲、乙、丙三方各执一份；

2．未尽事宜，三方另行协商，并订立补充协议。

甲方：

_____年_____月_____日

乙方：

_____年_____月_____日

丙方：

_____年_____月_____日

包工协议书15

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲方将其总承建的工程抹灰分项工程清包个乙方，为明确双方在施工过程中的权力、义务和责任。甲、乙双方本着协商一致的原则签订本协议：

一.工程概况：

1、工程名称

2、工程地点：承包方式及范围：地面做法，室外台阶坡道做法(含砌筑)、雨棚做法、散水做法、挡墙等;上料口封堵;防水以外所有屋面工程，女儿墙抹保温灰，内外墙抹灰，外檐窗抹灰和刷防水油，地下室门的安装、地下室顶棚保温灰，。室内楼梯和临边防护搭设和拆出，内墙脚手架等一切与抹灰有关的项目施工。施工现场的平整，搅拌机基础及安装与拆场，机械工作棚的搭拆，机械的.操作人员，使用后的清理和养护。做到活完料尽场地清，包括装卸车。

二、承包价格及结算方式

1、承包价格：甲方按实际建筑面积每平米元的价格承包给乙方施工，竣工以实际建筑面积结算。

2、结算方式：根据建设单位拨付情况支付乙方清包费。

3、承包方应具有一定垫资能力，不得强行索要工程款

三、安全管理;

1、乙方必须严格执行国家、部、省、盟及有关单位关于生产、安全和文明施工的各项法律和规章制度，特殊工种必须持证上岗。若因乙方违反安全生产和文明施工的规定。违章作业、违章指挥而导致的伤亡事故。一切损失由乙方承担。使用人货梯及各种专业工种机械，必须专人使用机械或工长统一调度，不得自行操作。

2、乙方必须执行公司及项目部关于安全管理的各项规定，违反管理规定的罚款在其承包费中扣除。

3、乙方应按国家有关法律规定，依法雇佣劳动力。并按公司规定办理施工人员进场的各项手续(三证及特殊工程上岗证)并报项目部备案，施工过程中，乙方要加强本班组人员管理。

四、质量管理;

1、乙方必须严格按国家现行施工规范及验收规范的要求进行施工。

2、达不到要求的一律清退出现场，所造成的损失由跟班组自己负责。

3、未经项目部技术负责人检验的工序，一律不得进入下道工序施工。

4、要求开间尺寸、进深尺寸必须一样，卫生间、厨房对角尺寸一样。

5、墙面抹灰部位按设计或甲方要求必须上到顶下到底结构层板面，必须保证所抹灰不空壳、不开裂、脱沙，如因质量原因造成的返工，其损失、材料费由造成方负责全部赔偿。

6、质量标准达到中级抹灰标准。。

7、如果在当天发现砖与混凝土交接处开裂，需要打开时，发现无网或未按要求钉网，责任全部由乙方负责

8、.乙方负责组织专业分包单位按照质量标准完成工程，并负责全部成品保护。

五：双方责任和权利：

(1)、向乙方提供一套完整的施工图纸,乙方自费复印，复印后还甲方,并进行图纸、技术交底，如有变更应在第一时间内通知乙方。

(2)、保证原材料及时供应到现场，(乙方提前上报所需要的材料)

(3)、提供搅拌机和升降机，二级配电箱，宿舍和床铺，

(4)、乙方自带其余设备与工具，主体交付乙方后，乙方负责所有工程做完扫地出门，达到验收标准，以及现场文明安全施工的所有项目施工。

本协议一式三份：甲方一份、乙方一份，协议未明事项，双方协商解决，双方盖章签字后生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日