土石方运输合同集合15篇

随着人们法律意识的建立，合同的法律效力与日俱增，合同是对双方的保障又是一种约束。那么一份详细的合同要怎么写呢？下面是小编收集整理的土石方运输合同，仅供参考，大家一起来看看吧。

土石方运输合同1

甲方：____________________（以下简称甲方）

乙方：___________________（以下简称乙方）

乙方承接甲方土石方工程运输业务，双方本着平等，自愿，互惠互利的原则，经双方友好协商一致同意签订土石方运输工程合同，规定如下条款：

一、工程地点：

_________

二、工期时间：

三年（期满可续签合同），

三、结算方式：

每三天结算一次，全额现金，或存入银行黑卡，确保乙方当天收到

四、运输计费：

1、泥口至转运场，8公里以内为每车人民币_________元。（运输税后价）

2、超出8公里，每公里加人民币_______元（运输税后价）

3、转运场至加工厂，12公里每吨人民币______元（运输税后价）

4、超出12公里，每公里加人民币________元（运输税后价）

五、挖机装车计费：

泥口装车每车人民币________元（税后价）；转运场装车为每车人民币___________元（税后价）。

六、合同签订生效后，甲方需支付乙方进场费：挖机每台人民币_________元，泥头车每台人民币___________元；乙方必须在_____天内组织_______台车辆，挖机进场开工。

七、甲方责任：

1、理顺周边关系，运政，交警，环保，国土，城管，确保道路顺畅，在乙方车辆不违规运输的情况下，发生责任费用由甲方负责。（因以上范围扣车超过24小时，甲方赔偿乙方误工费，每天每台500元人民币）。

2、因甲方原因造成连续停工，误工二天的从第三天开始每天每台车由甲方赔偿损失500元人民币，不可搞自然灾害除外。

3、协调好工地管理人员，提供足够油料，负责道路及时清理，整平，保证乙方车辆顺利安全行驶。

4、正常天气情况下，甲方保证乙方车队进场每月开工时间不少于25天。

5、备足资金我，按时支付给乙方运输费，若甲方不按时或无故拖延支付乙方运输费超过两天，乙方有权停工，并向甲方追讨工程费及追讨款项期间的`误工费。

八、乙方责任：

1、合同签订后，乙方必须在规定时间内调动运输车辆及人员进场开工，乙方车辆进场后必须服从调度，安全生产；乙方车队如因违规操作，发生交通安全事故，或非其它甲方负责意外，一切责任由乙方承担。

2、如乙方车队在道路行驶中，所发生的交通事故，由乙方负责全部经济责任及法律责任。

九、未尽事宜双方协商解决

本合同经甲方，乙方双方签字，盖章生效，本合同一式两份，甲。乙双方各执一份，此合同具有同等法律效力，

受法律保护，甲。乙双方共同遵守。

甲方：___________________________乙方：____________________________

电话：___________________________电话：___________________________

身份证号：_______________________身份证号：_______________________

合同签订日期：20xx年______月_____日

土石方运输合同2

甲方名称：

乙方名称：

本着公平、公正、平等互利的合法原则，按国家《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国经济法》等相关的法律法规。结合所承接工程的具体情况，为明确双方责任，确保工程进度和施工质量，便于合同管理，经甲、乙双方共同协商，甲、乙双方达成就土石方工程联合承包合同合同如下：

一、合同内容

1、本合同约定甲、乙双方组成联合承包体，共同参与联合体与重庆市两江新区及工程总承包方签订土石方承包合同主合同。

2、本合同约定以甲方公司资质出面与重庆市两江新区管委会及工程总承包方签订主合同。

3、本合同约定在甲方与重庆市两江新区管委会及工程总承包方签订主合同前，由乙方应重庆市两江新区管委会及工程总承包方的要求验资，出具工程总额3%的保证金金额的10%的资金证明。

4、本合同约定在甲方与重庆市两江新区管委会及工程总承包方签订主合同后，由乙方缴纳主合同约定的工程总额3%的保证金，乙方在两江新区管委会及工程总承包方规定的时间内将保证金转账到指定的银行账户。

5、工程款支付方式和支付时间依据主合同规定执行，在两江新区管委会将每月工程进度款下拨后，甲方将乙方所完成土石方工程量以每方扣除________元（大写________元）作为工程管理费，扣除管理费后的工程款拨付到乙方账户，拨付时间不得超过两江新区管委会下拨时间后的3个工作日。

6、本合同约定在重庆市两江新区管委会将下拨工程款下拨到甲公司专用银行账户，由甲、乙双方共同派人管理，任何一方不得私自占有、挪用及非法处理，实行专款专用。在乙方恶意拖欠自己下属工程施工单位工程款时，甲方有权在通知乙方后先行代为乙方支付所拖欠工程款，并在支付乙方的工程款中扣除代为支付的部分。

7、本合同约定由甲方负责派管理人员负责本工程项目的组织、协调、指挥管理，负责项目施工合同管理，施工图纸及相关资料管理，施工进度管理和控制，以及施工现场的安全管理，工程内部及对外事务协调联络等相关事务。甲方负责工程指挥部办公室、管理人员临时食堂及临时住房等相关临时设施的搭建。负责油料供应及调度的管理。

8、本合同约定在主合同签订后，主合同所签订的土石方工程总量的________%（约________万方）由乙方组织工程队伍进行施工管理及开挖施工，主合同所签订的土石方工程总量的________%（约________万方）由甲方组织工程队伍进行施工管理及开挖施工。

9、在重庆两江新区管委会或工程总承包方发出进场通知后，甲方负责派管理人员进驻现场，并且负责组织施工队伍按规定时间进场，对属于甲方开挖的土石方工程进行施工开挖；乙方负责组织施工队伍按规定时间进场，对属于乙方开挖的土石方工程进行施工开挖。

二、双方责任

（一）甲方责任

1、甲方负责提供由两江新区管委会及工程总承包方及设计院设计的设计施工图纸，负责组织委托测量场地红线坐标及控制高程，交由甲、乙双方施工队伍放样及施工。

2、甲方负责按合同约定组织现场管理人员进行统一组织协调、管理双方下属各项目部及施工队伍的施工作业，保障工程进度和施工质量。进行安全管理和检查，组织安全学习、宣教工作，监督各施工单位和队伍落实安全设施及安全防范。组织工程抢险、安全排查及事故处里工作。

3、甲方负责相关耗材、油料供应及协调调度，负责委托测量单位进行场地测量，工程决算及竣工验收。

（二）乙方责任

1、严格遵守安全生产、文明施工，严格执行重庆市两江新区管委会及工程总承包方和工程指挥部的政策法规和指令。服从配合甲方驻现场管理人员的组织协调管理。

2、乙方负责办理下属施工单位及单位完善相关手续，施工程序中所需的相关证件及资质。负责与下属各分包单位及队伍完善分包合同及合同管理。负责为下属所有施工人员购买工伤意外保险及其他保险。

3、乙方负责下属施工人员在施工过程中的人身安全责任及民事责任。承担自己下属各施工单位在施工过程中的安全事故责任。负责为非重庆本地户口人员办理暂住证及相关事宜。

4、乙方负责下属施工人员的食宿及所需办公临时设施，负责自己的施工机械设备的停放及安全保管。

二、承包工程内容：

工程内容以甲方同总承包方及两江新区管委会签订的主合同为准。（其具体内容所包含的土方开挖方量、回填碾压方量、弃方量，平整场地面积、施工质量标准要求以主合同的约定要求为准）。

三、工程地点：

工程地点以甲方同总承包方及两江新区管委会签订合同及工程图纸及甲乙双方协商指定为准。

四、施工安全

在施工过程中，一切安全事故依据事故责任具体情况而定，主要遵循谁的队伍谁负责，甲方的.施工队伍人员安全由甲方负责，乙方的施工队伍人员安全由甲方负责，若存在甲、乙双方人员在交叉作业中的安全事故，根据双方事故责任大小共同协商解决。

五、工程技术要求：甲、乙双方工程队伍应按设计图纸和现行施工规范规定及工程指挥部和项目部的技术要求施工，安全施工交底，进行组织施工。土方运输过程中的道路维修、卫生由甲、乙双方工程作业所属地块和分区协商解决。

六、乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及项目部依据合同发出的指令施工，随时接受项目部的检查和检验，工程质量达不到约定标准的部分，项目指挥部一经发现，应要求各方施工队伍重新施工，因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担重新施工的费用，工期不予顺延。

六、工程量的计算：以重庆市两江新区管委会及工程总承包方或者设计单位提供的施工图纸挖方工程量计算（挖方综合单价所包括土方开挖、运输、回填、弃土、场地平整和清淤除表等全部内容依据主回同及施工图纸要求为准）。

七、其他约定：

1、本合同未尽事宜，经甲、乙双方协商后签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。

2、若甲方与重庆两江新区管委会签订主合同失效或者甲方未与重庆两江新区管委会签订合同，本合同自动作废。

3、本合同自甲、乙双方签字后生效，甲乙双方履行完成合同规定义务后合同终止。

4、本合同正本两份，双方各存一份，副本四份以备重庆两江新区管委会及总承包方备案及相关部门审查。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

甲方代表（签字）：

乙方代表（签字）：

身份证号：

身份证号：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

时间：____年___月___日

时间：____年___月___日

土石方运输合同3

甲方：

合同编号：

乙方：

签订地点：

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为了明确双方的权利和义务，经双方协商一致，签订本协议。

一、工程名称：

三、进场日期：____年__月_日前。

四、运输单价：运距一公里内人民币元/m3，(大写：)，运距超一公里及以上的每增加一公里增加运费元/m3.公里，(大写：)，以上运输单价均为税后价。

五、甲方应按承诺数量提供合格的运输车辆台，签订合同时每台车缴纳壹万元履约保证金，合计万元。此保证金在完成甲方运输任务后，乙方无违约行为如数返还，如有违约行为，扣除相应违约金后返还剩余履约金。

六、结算付款方式：

乙方根据经甲方现场负责人员签字确认的土石方运输验收单据，定期与甲方对账，由甲方开具统一的运费结算单，甲方根据结算单及业主拨款情况，每次按结算金额的%支付运输款，余款待工程结束后一并付清。每次运费支付乙方必须提供合格的足额发票。运费原则上按月支付，因业主拨款不及时而推迟支付时，乙方不得随意停运。

七、甲方责任：

1、甲方负责修整维护运输途中的非等级道路，保证运输道路平整畅通。

2、甲方应按时支付乙方运输费用(因业主拨款不及时造成的延迟支付除外)。

八、乙方责任：

1、乙方为甲方提供满足施工要求的运输车辆，并保证按承诺数量和性能组织车辆进场。保证进场车辆状况良好，服从甲方的运输调配，保证及时完成运输任务。

2、乙方提供车队所有车辆车主的经营授权委托书，与甲方签订安全生产合同。

3、乙方车辆停置待工期间的费用由乙方自行承担。

4、因为车辆及司机手续证件不齐全或违规操作所造成的一切后果乙方自负，甲方不予承担任何责任。

5、乙方人员应服从甲方现场管理和指挥，遵守甲方的各项规章制度，任何情况下，不能在施工现场惹事生非及从事违反法律法规的活动，由此造成的一切损失由乙方有关当事人负责。

6、在运输过程中，因乙方车辆交通违章发生的交警及运管部门的处罚费用及争议由乙方自行处理。

7、在运输过程中，因乙方原因发生安全事故造成人员财产损失全部由乙方承担，与甲方无关。

8、履行本合同期间，乙方与第三方发生的`任何争议和纠纷均由乙方自行处理并承担相应责任。

九、违约责任：

1、甲方必须与乙方委派的专人进行运费结算，不能单方面付款给运输车司机或其他人，否则由此造成的任何后果由甲方有关责任人负责。

2、施工过程中，在未经甲方允许的情况下，乙方擅自将所属车辆调离现场、无故停工，或给其他单位使用，视为乙方违约，由此所产生的经济损失由乙方全部承担，甲方有权终止合同，剩余运费不再支付并追究乙方违约责任，扣除履约保证金。

3、乙方如因重大事故和严重违章受到业主等部门的罚款甲方有权从乙方的运输款中扣除，运输款不足时乙方应如数补偿。

4、合同双方均不得采用虚假记录、虚假计量或其他不正当方法在运输数量上弄虚作假。否则，除虚假部分的运输数量不得作为运费计算依据外，还须按虚假部分运输数量的运费的十倍计算违约方应予承担的违约金。

十、其它约定：

1、在合同执行过程中如发生争议，双方应本着公平、合理的原则及时协商，协商不成，任何一方均可提诉讼，并提交甲方所在地人民法院。

2、本合同未尽事宜，双方可通过友好协商签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

3、如遇不可抗拒力造成停工等导致本合同不能实施，双方均不负任何责任。

十一、本合同书一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份具有同等法律效力。本合同自双方签订之日起生效，至本项目土石方运输结束并结清所有财务账款后自动终止。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

土石方运输合同4

甲方：_____________________（以下简称甲方）

乙方：_____________________（以下简称乙方）

乙方承接甲方土石方工程运输业务，双方本着平等，自愿，互惠互利及责、权、利的原则，经双方友好协商一致同意签订土石方运输工程合同，规定如下条款：

一、工程名称

工程地点：________________________。

二、工期时间

1、开工时间：具体以甲方项目部书面通知的

开工时间为准。

2、竣工时间：________________________。

三、结算方式

每十天结算一次，全额现金，或存入银行卡，确保乙方当天收到。

四、运输计费

1、运至弃土场，一公里以内运价________元。（运输税后价）

2、超出一公里，每公里加人民币________元。（运输税后价）

五、挖机撞车计费：________________________________________。

六、合同签订生效后，甲方需支付乙方进场费：挖机每台人民币________元，泥头车每台人民币________元；乙方必须在?天内组织?台_____，挖机进场开工。

七、甲方责任

1、理顺周边关系，运政，交警，环保，国土，城管，确保道路顺畅，在乙方_____不违规运输的情况下，发生责任费用由甲方负责。

2、因甲方责任，导致工程停工每部_____补偿________元/天、司机________元/天，以上损失由甲方承担。

3、协调好工地管理人员，提供足够油料，负责道路及时清理，整平，保证乙方_____顺利安全行驶。

4、正常天气情况下，甲方保证乙方车队进场每月开工时间不少于________天。

八、乙方责任

1、合同签订后，乙方必须在规定时间内调动运输_____及人员进场开工，乙方_____进场后必须服从调度，安全生产；乙方车队如因违规操作，发生交通安全事故，或非其它甲方负责意外，一切责任由乙方承担。

2、如乙方车队在道路行驶中，所发生的'交通事故，由乙方负责全部经济责任及法律责任。

九、未尽事宜双方协商解决

本合同经甲方，乙方双方签字，盖章生效，本合同一式四份，甲乙双方各执两份，此合同具有同等法律效力，受法律保护，甲乙双方共同遵守。

甲方（签章）：__________________ 乙方（签章）：__________________

___________年________月________日 ___________年________月________日

土石方运输合同5

甲方：___________________

乙方：___________________

一、甲方修建龙桥乡新XX3.2公里水泥路，需要运输沙石料，乙方现有大型双桥_____可供甲方沙石运输使用，经甲乙双方多次协商达成共识，甲方同意使用乙方_____运输甲方所需3.2公里水泥路面的全部沙石运输，现达成协议如下。

二、具体协商细节项目条款如下：

1、甲方所需用大河沙是王家沙，甲方给乙方结帐王家沙，乙方运到甲方使用料场，按每立方135元人民币结算。

2、甲方所使用石子，乙方运到料场按每立方110元人民币结算。

三、付款办法：乙方给甲方每运输满一万元钱的'材料和运费，甲方按百分之五十当场结算清楚。

四、乙方给甲方所运输甲方3.2公里水泥路的所下欠的百分之五十余款，甲方必须在20_________年12月31日之内全部给乙方结算清楚款项。

五、甲方邀请乙方担任龙桥乡新XX3.2公里路的沙石运输，乙方不得以任何理由拖延甲方施工用料，否则，造成停工待料，由乙方负担责任。

六、乙方在甲方正常施工开始，乙方负担甲方的全部沙石运输业务，甲方不得安排其它任何_____拉料进场（除长途沙石）。如甲方自己小车运料进场，乙方无权干涉，除此之外，甲方违约时，甲方必须一次性全部结清前期的一切料款和运费。

七、以上合同是通过甲乙双方认真考虑，达成共识，所签订的本合同，任何一方都不得以任何理由违约反悔。如有任何一方违约，需负责承担运输总款的百分之二十的违约补偿金。

八、本合同一式三份，自签字之日起生效。

甲方：___________________乙方：___________________

日期：___________________日期：___________________

土石方运输合同6

甲方：

身份证号：

电话：

乙方：

身份证号：

电话：

甲、乙双方根据《中华人民共和国公路货运相关法规》的规定，本着公平、公正、诚信规范的原则，友好达成以下协议：

一、工程项目：土石方运输项目

二、项目内容：

三、项目明确：

1、承运地点：

2、运输单价：以吨位计算石方(8公里有5公里多的水泥路)5.2元/吨(税后价)。后每超五百米，按一公里加0.6元/吨。

3、付款方式：开工三天所做款为履约保证金工完当天24小时内结清，后一天结一次，一天的次日结清(即第二天下午五点前付清款)。

4、甲方场内包修路，保证路面畅通，可以正常行驶。

5、合同期限：从xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。

四、双方责任

甲方责任

1、为确保乙方能按时、按质、按量地完成甲方的运输工程，甲方负责协调交警(即路面)、路政和当地政府有关部门及工地周边的村民关系，确保乙方在不受外来干扰的环境中顺利安全地完成运输工程。

2、甲方负责计算方量及付款，并准时按实际运输工程量结算付款到乙方指定账户，保证不拖欠乙方运输工程款及相关费用

3、甲方负责提供油料给乙方车队使用，油料费在支付工程款中扣除，油料费价格比市场价低0.3元/升，并保证油料质量。

4、甲方负责指定乙方车辆作业的具体位置，指派现场施工人员指挥乙方装卸作业，记录运输量，甲方合理调配钩机，满足乙方的装方量要求，确保乙方正常运输。

5、甲方负责装车安排卸车位置，负责卸车点的土方叠平及施工现场余泥堆方点及所有路面清理与维护，确保道路畅通。如甲方卸土点遇特殊情况需临时调整，必须在约定运距离范围内，若超出约定运距范围，需甲乙双方共同协商调整运输费用。

6、甲方负责运输许可证、凡是甲方安排装运的所有车辆，在运输工程中被当地政府有关部门、周边群众干扰、阻拦、被扣、罚款等一切责任由甲方出面协调并承担该费用。如果因甲方原因造成乙方停工的，甲方支付元/天误工费给乙方。

乙方责任

1、乙方对管理的车辆做好安全教育、安全检查、安全行驶、文明运输。组建车队，车辆在往返行驶中出现一切交通事故由乙方负责承担，对于乙方的人员，机械，车辆在运输中途出现的一切交通事故，均由乙方自行承担。

2、在合同期间的施工范围中，安全事故由乙方全部负责，甲方不负连带责任。乙方车辆必须严格按照甲方规定的.线路及施工便道行驶，如有违规违法的行为所造成的一切后果由乙方自行承担。

3、乙方车队进入现场后，要严格遵守甲方的各项规章制度、听从调遣、服从指挥、规范的保质、保量按时安全的完成运输任务。乙方要把安全生产放在第一位，工作人员轮换休息，不得疲劳驾，严格遵守交通法规。如因违章、违规、违纪、违法所造成的车辆、人员及他人生命财产安全，乙方责任自负。

4、乙方车队工作人员由乙方统一管理，遵纪守法。进驻现场的所有工作人员吃、住、行都由甲方负责，出现违法乱纪、喝酒、打架、斗殴事件，乙方要严肃处理。如乙方需要甲方配合处理，甲方应积极协助乙方妥善处理。

5、乙方车辆正常工作后，如因不可抗力因素(如地震、雨雪、战争、国家强制停工等)所造成的停工、误工由运输方自行承担。

6、乙方在合同期内要保证90%以上的车辆正常运作、不跳舞、不旷工。不允许提前进退场，如要退场必须提前一周提出书面申请，经甲方同意后方可退场，并在退场时补足相对应数量车辆。

7、乙方自身制定相应的施工安全措施必须征求甲方同意，承担由于自身安全保护措施不力造成的经济损失和责任。乙方必须严格按照安全操作规程进行运输，乙方自身人员安全由其自行负责，同时乙方要给运输及工作人员购买人身保险。

8、全体施工人员必须严格遵守施工所在地的有关规定，并制定相应的内部管理措施，由于违反规定而发生的一切后果乙方自负。

9、乙方保证不拖欠工人工资和运输车辆车辆等费用，如甲方发现乙方拖欠，甲方有权处罚乙方当期工程款。

10、乙方进入施工现场必须配合甲方管理、调度、爱护公物、节约能源。甲方负责乙方的居住、乙方负责自己的生活和公共卫生，并做好预防自然灾害引起的各项防范安全措施。

五、违约责任

为了更好的确保双方利益，双方应自觉遵守本协议条款，不得违约。如任何一方违约，守约方可根据相关法律维护乙方利益，双方就违约责任达成以下基本共识：因不可抗因素或其它特殊原因导致的工期暂缓、误工、费用支付拖延(不超过48小时)，个别车辆中途退出或调整等，甲乙双方应本着友好合作、互相谅解的精神，积极协调、妥善解决，不以违约论处。

六、乙方车主必须遵守执行本须知。乙方车主在运输途中车辆坏在途中，应及时与甲方联系协调解决。

七、以上条件双方要严格执行，双方在进行经营活动时按本协议实施法律行为，承担民事责任，如出现人力无法抗拒因素(如地震、雨雪、战争、国家强制停工等)协议自动失效。

八、本协议未尽事宜，甲乙双方另行签署补充协议，补充协议及双方业务往来的相关票据等文件资料，与本协议具有同等的法律效力。

九、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方公司盖章和法定代表人或委托人签字，自工程土方运完工期后合同自动失效。

(后附：双方身份证复印件和乙方指定银行卡)

甲方签字：

乙方签字：

xx年xx月xx日

土石方运输合同7

发包人（甲方）：

承包人（乙方）：

依据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规、平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况：

工程名称：

工程地点：

二、工程承包范围：

基坑土方外运（甲方负责装车，乙方负责用车外运至工地外）。

三、合同工期：

四、工程质量标准：

本工程质量标准按国家现行基坑开挖验收规范达到全面优良。

五、合同单价及价款及工程量计算方式：

项目单价总价备注说明

1土方外运元/平方米按实际方数乘以单价1土方单价以实方计算；

2本单价含施工时的有关机械台班费用，外运装车等费用；

3本单价含外运泥尾场地清理费用；

4本单价含一切乙方机械进退场费用。

六、付款方式：

1、按月结算，每月按实际完成量的80%，结算时扣除相关罚款及相关费用后支付给乙方；

2、当主体基坑到底完成后三个月内付清完成工程量的95%；

3、所有土方工程及手尾工作完成后六个月内支付5%。

七、甲方责任：

1、办理施工许可证，余泥排放证等费用；

2、组织图纸会审，组织监督落实班组工人进场安全教育；

3、组织分部分项工程验收，负责工程控制轴线的放线、测量标高工作；

4、向乙方提供基坑支护施工图纸一份。

八、乙方责任：

1、指派管理人员驻现场，负责管理土方队伍，办理准运证及相关费用；

2、运输车辆必须是散体物料运输正规车辆，禁止雇请非法营运“野鸡车”；

3、余泥堆放场必须是手续证件齐全（提供合格证件给甲方备案）否则承担相关责任；

4、必须服从政府有关职能部门、业主、监理公司、总包单位管理人员的管理；对进场新工人进行安全教育和平安卡考试；

5、负责工人的安全教育，对工人进行安全、质量技术交底、管理工人的生活问题；

6、乙方必须带领全体工人生产、文明施工，如发生事故（无论任何原因）乙方负者20%事故引起的相关费用，甲方负者80%的相关费。

7、各班组在签订本协议时先交一定数额的安全生产、文明施工保证金。

8、在施工过程中所有的安全防护及安全标志，没有甲方许可不得随意拆除施工过程中，严格遵守安全规章制度，如违章作业、违章蛮干，不听从管理人员指挥，一律按项目部管理人员的通知进行罚款；

9、分包单位必须按广东省、广州市安全文明施工管理规定及总包单位的安全文明施工管理规定，负责土方内外运输工作的货及机械、车辆的安全责任，负责土方施工进程中违规导致的政府部门的'罚款；

10、乙方外运的过程必须采取有效的防护措施，保持场地内外道路文明卫生清洁（卫生由乙方负责）；车辆禁止超速、超载等道路交通违规行为，如有发生乙方负责相应为规处罚费用及相应责任；

11、乙方必须服从项目部的工序、工作面及工期安排；

12、乙方负责周边外围关系（如 、 、街道、村委等）。

九、违约责任：

1、甲方因图纸变更未能及时通知所造成的损失由甲方负责；

2。甲方不能按期支付工程款所造成工期延后责任有甲方负责；

3、乙方施工时因工艺及施工方法而造成质量返正，其返工费用由乙方负责，工期不得顺延；

4、乙方如不能满足合同规定的工期要求乙方须采取有效措施如增加机械车辆等，否则甲方有权终止合同，造成的后果由乙方负责；

5、本合同结算方式为乙方完成整个基坑开挖标准如果中途乙方自行退场，则甲方只结算乙方所完成总工程量的85%；

十、双方约定在履行合同过程中产生争议时请仲裁委员会调解

本合同正本一式两份，副本一式两份，双方各持正副本一份。（附安全责任书、文明施工管理规定）

发包单位：（公章）

承包单位：（公章）

法定代表人：

法定代表人：

签约代表人：

签约代表人：

电话：

电话：

帐号：

帐号：

日期：

日期：

土石方运输合同8

甲方(发包方)：

乙方(承包方)：

根据《中华人民共和国合同法》和国家及地方相关法律、法规，结合煤矿剥离土石方运输的特点，为充分发挥甲、乙双方的优势，甲方将总承包的山西灵石县鑫源煤业公司煤矿的土石方运输工程，发包给乙方施工。为明确甲、乙双方的责任、权利与义务，本着优势互补、平等互利的原则，经双方友好协商，签订本合同条款如下：

一、合同签订时间：20--___年___月___日

二、地点：山西省灵石县段纯镇兴旺原村。

三、内容：

1、名称：灵石县天聚鑫源煤矿第十三标土石方运输工程

2、车型：重型自卸车(后八轮)

3、运距：取土场与排土场运距在公里以内，按 元 /方结算，取土场与排土场运距在公里至公里以内，按 元/方结算，每超过100米加 元/方。该单价为税后单价，一切税金税费均由甲方另行承担。

4、运输地点：灵石县天聚鑫源煤矿第十三标段

5、运输物品：山体土石方

6、工期：20--年日----20--年日。合同期1年，满一年一续签合同。

7、付款时间：车辆进厂后正常工作3天后可借支生活费，每10天统计票据后,双方对统计票据确认完毕后,按确认的工作量结算一次。

8、除不可抗力因素原因和国家政策原因外，导致务工，从第5天起，每天每车补偿500元。(若停工为1-4天，则不补偿，若为5天，则连前面的4天直接补偿为2500元)

9、付款方式：现金支付或银行转账，现金支付时乙方出具的领据、借据或存入乙方银行卡的'存款单或汇款单均作为合同结算支付款依据;

10、车装方量：长×宽×高

11、运输车辆必须是前二后八轮自卸车。车辆由乙方自备，10天内车辆可分批进场，进场车辆最少保证20台，倘若中途有车辆退出，乙方须提前半个月告知甲方，车辆进场后，甲方按每辆车8000元付给乙方车辆调遣费;乙方必须保证10天内车辆进场20辆以上，如未按时到场，按违约处理，承担违约责任，并赔偿甲方违约金5万元(伍万元)。

四、双方责任

(一)甲方责任：

1、提供、保证乙方车辆合同期的运输，车辆调遣费用每台(8000 )元， 车进矿区付清,调遣费分3个月扣清。第一个月扣除20%，剩余两月每月扣除40%

2、乙方到场，甲方挖机车辆必须24小时正常动作并确保乙方的施工工程量

3、保证款项充足按合同给乙方付款，只对乙方结算。

4、协调矿山各种关系，确保工程顺利。如因甲方原因导致误工，因此产生的费用及损失由甲方负担，同时承担违约责任。

5、甲方提供住宿包水、电畅通，伙食费用由乙方自行承担。

6、甲方提供加油，柴油为元/升(超出元由甲方负担)。油的质量必须符合国家标准，如因油出现车辆损失，由甲方负责维修，加油款在每次工程款中扣除。

7、维护矿山道路工作秩序，制订有关规章制度有权对不遵守有关规定进行惩罚。

8、道路平整保证乙方车辆正常进入，道路损毁甲方随时修理;卸车场平整顺畅。

9、乙方车辆到场后，甲方不按合同执行，乙方有权把车辆调走。并赔偿乙方车辆调遣费用。

10、甲方根据每10天工程量按合同及时统计支付乙方工程款。超过工程结算日2天甲方未支付工程款，乙方有权要求停工，每停工一天补偿乙方每台车辆500元。

(二)、乙方责任：

1、乙方应遵守国家法律、法规，遵守甲方及煤矿的规章制度，服从甲方安排与调度，禁止从事有害甲方利益的活动，否则甲方有权对乙方进行违约罚款。

2、乙方人员在施工过程中，必须服从甲方的统一管理与指挥。

3、乙方必须严格按照甲方的施工安排进行作业，保证每台机械配备两个具有操作资格的驾驶员，应24小时作业;

4、提供机械相关资料;

5、操作人员必须持有效证件上岗;

6、因乙方操作人员造成的机械故障事故，乙方承担全部责任;

7、设备仅供甲方使用，未经甲方许可不得转租和到其他工区作业，若发现如此行为，将处以10万元以上罚款;

8、负责办理检测手续及各种管理部门的所需证件;

9、乙方雇佣的驾驶员须持有效驾驶证且具有三年以上的驾龄;要求乙方为各车辆和车主自行购买各项保险，乙方驾驶员在运输过程中，由自身原因造成的安全责任事故圴由乙方承担，甲方不承担任何连带责任。事故发生后，须上报项目部，由项目部协调解决;

10、乙方不得层层转包，出现施工人员投诉或工钱过低而闹事的，应由乙方负责妥善解决，并给予一定补偿。否则一切责任、后果均由乙方承担。

11、乙方进场车辆中途随意停工、或无故闹事不作业，以每天停工车辆200元/台的款额赔偿给甲方。

12、乙方进场车辆中途无故退场(不可抗因素和气候原因除处)，应支付给甲方每辆车3万元(叁万元)作为甲方损失的赔偿，另外支付甲方相关经济损失。

13、乙方要加强对所属人员、汽车的管理。按时和各车主结清账务，并将甲方支付的工程款及时、足额的支付给各车主不得克扣和挪用，如因此发生纠纷所造成的经济与法律责任全部由乙方承担。同时甲方将安排财务人员对乙方银行账户进行监督，如出现不按时给各车主结算，甲方将对乙方予以处罚50万元(伍拾万元)

五、其他约定事项：

1、乙方机械因故障停机，应及时修理恢复使用。

2、乙方必须遵守煤矿的安全行为规范，若不遵守被煤矿处罚，所有费用由乙方负责。

3、交接班时，乙方车队长必须如实汇报出勤车辆数量，未出勤车辆是何原因(病假和家庭有事必须回家除外)，否则将罚款200元每辆。

4、所有翻斗车到排土场必须将渣土倒干净，必要时用排土场挖机将土搞干净，若发现翻斗车将土带回取土场，将扣除该翻斗车当次票数，并对排土场管理人员罚款每人50元/次。若第二次再犯，将加倍处罚。

5、乙方车辆进厂后如不服从甲方管理人员管理，初次警告，两次以上包括两次按违规车辆每台罚款2万(贰万元整)，屡教不改，对违规车辆清理出厂，扣押违规车辆工程余款。如不按公司规定工作，公司罚款，甲方将该罚款罚至违规车上或者直接将此罚款从乙方工程款中予以扣除

6、若车辆进场后甲方私自跨过乙方和车队车主直接联系，私立合同，乙方有权要求进行赔偿，每台车辆2万元(贰万元)

六、违约与违约责任

1、甲、乙双方必须诚实守信、按合同规定履约，出现违约时双方友好协商处理，由违约方赔偿守约方的一切经济损失。

2、双方在履约过程中出现争执时，首先本着平等互利、文明和谐的原则友好协商，协商无果时可向人民法院提起诉讼：

①、签约人所在地人民法院;

②、签约地人民法院。

七、附则

1、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。

2、本合同未尽事宜，双方另行协商并形成补充协议，补充协议与本合同具同等法律效力。

甲方： 乙方：

身份证号： 身份证号：

年 月 日

土石方运输合同9

托运方：____________________________________(以下简称甲方)

承运方：____________________________________(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，为明确双方在工程合同中的权利义务，确保工程全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，双方共同遵守：

一、工程内容

工程名称：碎石运输。

二、工程地点：____________________________________。

3.车型和车辆要求:临时车辆为前四后八和前两后八自卸车，但车辆规格应与车辆驾驶证一致。

工程期限：自__________________至__________________。

5.运输距离及价格:运输距离及价格:_________公里内按吨位计算，每吨_________元，按实际装载重量计算。车辆台数：根据施工现场的实际情况或甲方的需要确定。

二、车辆要求

车辆数量要求_________甲方向乙方支付每台车费_________元，本款首次结账一次性扣除。

三、甲方责任

1.如乙方车辆无违规或违规，甲方应对交通管理、交警等行政执法部门的罚款和社会人员干扰造成的一切损失成的一切损失负全部责任。因超载而产生的罚款也由甲方承担。甲方应赔偿乙方每辆车500元。乙方必须确保车辆程序齐全。手续不完整的，乙方应自行承担一切费用。

2.甲方应保证12小时内有人有车上下货、开票等工作人员，并保证乙方车辆从早上6:00到晚上10:0正常运行。相反，甲方违约，每天按每辆车1万元赔偿的比例支付给乙方。但除大检查等紧急情况外。

甲方负责安排车队的住宿和停车场，住宿费由车队自行承担。

四、甲方必须保证新老路价格不变。

5.甲方应保证及时向乙方办理结算运费，因运费结算不及时造成的'损失由甲方承担。

6.确保卸料现场和道路畅通。

四、乙方责任

1.车队必须听从甲方管理人员的指挥和调度，乙方必须确保工期正常完成。

2.因司机违章违规造成的安全事故，由乙方全部负责，如车辆人员造成的交通事故，由乙方承担法律经济等一切责任，与甲方无关，超载不在违章范围内。

3.如乙方车辆因特殊原因退出，应提前10天申请退出。

4.乙方车辆进场后不得外出拉货。如发现外出拉货，甲方指定地点不得装卸，罚款1000元。

5.乙方必须运输甲方提供的场所约束的场所`组织运输条件和车辆拉力明确的路线，确保施工进度和数量。

6.甲乙双方签订协议后，乙方不得因价格问题造成甲方损失，后果由乙方承担。

7.乙方应按照甲方的周期计划完成甲方的任务。

8.在本协议实施过程中，如遇不可抗拒的人为自然灾害和全市政府检查，甲乙双方不承担任何经济损失和法律责任。

五、违约责任

1.下列条款具有法律效力。甲乙双方应遵守并执行本合同的所有条款。违约的，按照合同违约条款的规定处理。所造成的经济损失必须由违约方承担。

2、纠纷解决：甲乙双方以诚相待，同心同德，共同协商不能解决，可向当地法院提起诉讼。

3.双方协商解决未尽事宜的，补充协议书面形式。补充协议与本合同具有相同的法律效力。补充协议条款与本合同条款不一致的，以补充协议为准。

4.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字后生效，希望共同遵守。运输工程结束或合同到期后，双方无争议，运费支付后合同自动终止。

5.双方不得以任何方式虚假计量。如有发生，应赔偿对方虚假部分的十倍违约金。

六、结算方式

1.每月3日前交票，15日结账。

2.甲方保证运输费用按时结算，未按时结算。因此，甲方应对停运造成的损失负责，车辆必须办理完整手续。

托运人(甲方):__________________ 承运人(乙方):__________________

签字代表(签字):________________ 签字代表(签字):________________

身份证号：__________________ 身份证号：__________________

联系方式：__________________ 联系方式：__________________

_________年_______月_____日 _________年_______月_____日

土石方运输合同10

甲方：

乙方：

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方本着自愿、公平、诚实信用的原则，就乙方承包甲方的土石方运输工程相关事宜达成如下协议，以资双方共同遵守。

一、项目工程名称：

二、项目工程地点：

三、工程量：要求运输车辆20辆，每增加一辆运输车辆，相应增加车辆。

四、工期：

本项目工程期限拟自____ 年____月____日起至____年____月____日止，如遇不可抗力，自然灾害、气候异常、政府行为、任何第三方干涉或其他原因而影响施工进度的，则工期相应顺延。

开工时间为____年一月一日，总工期为____日历天，以甲方正式开工下令为准，开工时间延后的，工期相应顺延。

五、单价、结算

以车厢容积为标准算方(加高部分另行计算立方)，运距公里综合计价白天17元每吨，晚上元每吨(该价格为税后价)

甲方应当于每个工作日给乙方车队结算一次款。 在第二个工作日的17点前，按照乙方前一天的总运输款支付全款。

六、双方的权利义务

(一)甲方的权利义务

1、甲方负责安排乙方车队工作人员的住宿，所产生的费用由乙方承担(甲方提供两个活动板房供乙方使用，并承担这两个板房的费用)。

2、在乙方施工过程中，加遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预的，甲方全权负责解决，超限、超载、城管罚款等产生的一切

费用全部由甲方承担。如遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预，甲方没有协调解决好，造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方全部承担，以每辆车每天赔偿300元计算，连续停工超过八小时的以一天计算。

3、甲方负责协调与施工场地当地群众的关系，认真解决乙方在施工过程中与当地群众发生的纠纷。如遇因纠纷解决不好造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方负责承担，以每辆车每天赔偿300元计算，连续停工超过八小时的以一天计算。

4、甲方应派代表长期进驻施工工地，及时按施工进度进行技术监督指导，并负责办理有关施工签证、验收及按时支付进度款等相关事宜，解决甲方权利义务范围内的各项事宜。

(二)乙方的权利义务

1、乙方车辆司机必须服从管理，听从指挥，运输中不能挑肥拣瘦，装卸货物要依次排队，行车中遵守交通规则，严禁酒后驾车和超速行驶，做到文明礼貌，优质服务。乙方对其所提供的`车辆司机自行管理，运输车辆在施工期间发生安全事故由乙方自行处理。

2、在协议期限内，乙方全部车辆未经甲方允许不得到甲方以外的施工场地从事运输工作，不得以任何理由要求甲方提高运费，刁难甲方，凡消极怠工无理取闹的，按违约处理，甲方有权扣除该车辆的当日运输费作为违约金。

3、乙方车辆必须按甲方指定路线把材料运到指定地点。

4，乙方以甲方名义对外发生的全部债权债务、乙方自行发生的全部债权债务，全部由乙方自行处理，甲方概不负责。

5、乙方不承担开具任何形式正式发票的义务，不承担工程的任何税费及场地管理费、土地资源费等费用，全部由甲方承担。

6、乙方提供的车辆必须满足甲方的下列要求：年检合格，手续齐全，每辆车有两名以上有正式有效执照且身体健康的驾驶员。

七、特别约定

1、施工过程中，如遇石方需要甲方进行爆破，造成乙方停工，甲方应当给予乙方每天每辆车300元的窝工及生活补助，连续停工超过八小时的以一天计算。

2、施工过程中，如遇石方需要甲方进行爆破，爆破过程中如对乙方车辆造成损害或对乙方工作人员造成损害的，甲方需要承担全部赔偿责任、法律责任。乙方车辆及人员不服从甲方指挥进行转移的除外。

八、违约责任

1、如遇甲方不按时支付工程款，从应付款日起，拖延付款达到三天，则从第三天开始，每天向乙方支付违约每辆车300元。

2、如乙方未按甲方下达的施工方案保质保量完成工作的，甲方有权向乙方提出书面异议，乙方累计三次违反该义务，则甲方有权单方解除协议，责令乙方退场。

九、争议解决办法

本协议履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成的，任何一方均可向项目工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、其他

1、本协议未尽事宜，由双方另行协商，签订补充协议。

2、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效，具有同等法律效力。

甲方代表： 乙方代表：

身份证号码：身份证号码：

联系电话： 联系电话：

签订时间： ___年___月___日 签订时间：___年___月___日

土石方运输合同11

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

一、甲方修建龙桥乡新寨梁村3.2公里水泥路，需要运输沙石料，乙方现有大型双桥车辆可供甲方沙石运输使用，经甲乙双方多次协商达成共识，甲方同意使用乙方车辆运输甲方所需3.2公里水泥路面的全部沙石运输，现达成协议如下。

二、具体协商细节项目条款如下：

1、甲方所需用大河沙是王家沙，甲方给乙方结帐王家沙，乙方运到甲方使用料场，按每立方135元人民币结算。

2、甲方所使用石子，乙方运到料场按每立方110元人民币结算。

三、付款办法：乙方给甲方每运输满一万元钱的材料和运费，甲方按百分之五十当场结算清楚。

四、乙方给甲方所运输甲方3.2公里水泥路的所下欠的'百分之五十余款，甲方必须在20xx年12月31日之内全部给乙方结算清楚款项。

五、甲方邀请乙方担任龙桥乡新梁村3.2公里路的沙石运输，乙方不得以任何理由拖延甲方施工用料，否则，造成停工待料，由乙方负担责任。

六、乙方在甲方正常施工开始，乙方负担甲方的全部沙石运输业务，甲方不得安排其它任何车辆拉料进场（除长途沙石）。如甲方自己小车运料进场，乙方无权干涉，除此之外，甲方违约时，甲方必须一次性全部结清前期的一切料款和运费。

七、以上合同是通过甲乙双方认真考虑，达成共识，所签订的本合同，任何一方都不得以任何理由违约反悔。如有任何一方违约，需负责承担运输总款的百分之二十的违约补偿金。

八、本合同一式三份，自签字之日起生效。

公证人签字：

甲方：

乙方：

20xx年月日

土石方运输合同12

发包方：（简称甲方）

承包方：（简称乙方）

依据《中华人民共和国合同法》及上关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿协商致的基础上，就甲方向乙方分包挖土方、石方达成如下合同：

一、工程地点：

贵州省铜仁市万山区经济开发区

二、结算币种：

人民币

1、经甲乙双方协商，土方和石方单价如下：土方元每立方，石方24元每立方，以上单位含壹公里短途运费，如超出壹公里按每壹公里1元立方以此推算。

2、按实收方。

3、此单价为乙方结算价不含税金。

三、总承包合同：

包括机械、辅材、人工、保险、安保、劳保费等所有乙方产生的费用，由乙方承担。

四、工程的`总造价暂定

￥：3000万元（叁仟万元整）。

五、开工方式：

由甲方通知乙方开工，乙方接到通知后1个月内进场施工。

六、保证金支付：

1、双方合同签定后，在1个月内把￥_____元整）打入甲方指定帐户，方可进场施工。

2、在进场施工到3个月后，退还保证金给乙方。

七、付款方式：

1、按工期程每月进度的85%支付进度款，每月规定日前支付进度款，余下的15%工程款款项等地整平完工后一次付清。

2、如每月未能按时支付进度款，工程所产生的误工费由甲方支付，每日按当月进度款20%支付给乙方，以做违约金。

八、违约责任

1、如果甲方不按时支付工程款，乙方将不承担由此造成延误的任何后果。

2、双方都应遵守合同的法律、法规不得单方面毁约。

3、未经协商一方面毁约，需支付给对方按总价的20%工程款项做为违约赔偿。

九、纠纷解决：

双方在履行过程中或合同终止地，若发生争议或纠纷时，双方可以协商解决，如未能解决时可向需方所在地人民法院提起诉讼。

十、本合同一式肆份，甲方持贰份，乙方持贰份，具有同等法律效力，合同经双方签字即时生效，生效后应严格执行本合同中的各项条款。

十一、其它未尽事宜，双方友好协商解决。

甲方负责人（盖章）： 乙方负责人（盖章）：

签约代表： 签约代表：

电话： 电话：

传真： 传真：

签订日期：

年 月 日

土石方运输合同13

甲方

乙方

根据《中华人民共和国合同法》等有关条例，甲乙双方为了顺利完成本项目土方运输工程的建设，本着互惠互利、优势互补、诚实诚信的原则，在公平、公正、公开的基础上，经双方友好协商一致同意签订土石方运输工程合同，规定如下条款 ：

第一条 工程项目与说明

工程名称：

工程地点：

工程总量：约为 万方，以实际完成的车辆运输数量为准。 工期时间：以甲方工程进展及完成情况为准。

第二条 工程施工内容：

1、乙方应提供运车牌号为 自卸车输车 辆，车辆车厢实际容积不得小于20立方米。

第三条 单价、 工程款结算方式

1、单价：场内运输单价 /车

场外运输单价： /车

2、结算方式：运输工程款按月结算，每月底结账，先结80%，其余20%工程结束后一次性结清，具体付款为每月结清帐务后的10天后支付。

第四条 双方权利与义务

一、甲方权利、义务与责任：

1、协调好工地管理人员，保障道路及时清理整平，保证运输道路畅通，以便乙方车辆顺利安全行驶。

2、备足资金，按时支付给乙方运输费，若甲方不按时或无故拖延支付乙方运输费超过10天，经甲乙双方协商不成时，乙方有权停工。

3、甲方可为乙方车辆垫付油资，在运费结算时扣除。

二、乙方权利、义务责任：

1、合同签订后，乙方必须在甲方指定时间内调动运输车辆及人员进场开工，乙方车辆进场后必须全权服从甲方的调配和一切车辆运输安排，安全生产;乙方车辆如因违规操作，发生交通安全事故，或非其它甲方负责的`意外，一切责任由乙方承担。

3、乙方的车辆维修、加油等费用由乙方负责。

4、乙方保证完成任务，车辆设备未经甲方同意不得擅自调离现场或有意停工，不得跳槽给其他单位运输，不得私自外出作业，否则甲方将拒绝当月结算并罚款每车每天1000元。

5、乙方车辆及工作人员不得带病作业;不得在危险地段强行作业;司机不得酒后驾驶，如有违反，一切责任自负。

6、乙方如有特殊原因需要离场或车辆需要维修的，必须提前通知甲方，征得甲方同意后方可离场。

第五条 违约责任

1、乙方中途不得以提高单价等理由罢工，如乙方未完工，车辆设备擅自调离现场或有意停工、跳槽运输、倒卖运输土方，不在指定地方排土的视为乙方违约，由此产生的经济损失由乙方全部承担，甲方有权终止合同，运费不予结算。

2、乙方要服从甲方的管理调度指挥，每日必须24小时作业，如不按甲方要求运输，或每天的运输数量达不到40车/天时，甲方在结算运费时按合同价的80%结算。

3、如乙方每天只作业12小时，或在半夜后司机停运，造成甲方机械人员的损失，乙方承担所有费用，其所有运费按合同运费单价的70%结算，同时承担甲方的损失按500元/天计算，在乙方结算乙方时扣除。

4、乙方因车辆需要维修，造成停工，误工，经甲方确认不在上述违约责任内，不作任何处罚。

第六条 其他事项

1、协议在执行过程中如发生争议，双方应本着公平、合理的原则及时协商处理，协商不成可向相关部门申请仲裁。

2、如遇自然灾害、政府有关部门要求停工等不能实施合同条例，双方互不承担任何责任。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经甲、乙方双方签字、盖章生效。甲乙双方共同遵守，合同约束内项目工程完工，帐清后自动终止。

附：甲乙双方代表人身份证复印件各一张。

甲方：_____________________ 乙方：_______________________

电话：_____________________ 电话：______________________

身份证号：_________________ 身份证号：__________________

居住地址：_________________ 居住地址：_________________

年 月 日

土石方运输合同14

甲方：___身份证：___________（以下简称甲方）

乙方：___身份证：___________（车队以下简称乙方）

经甲乙双方友好协商达成如下协议：

甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通。

乙方负责运输：运输地：________________

___________________________

要求乙方车辆：__部（解放、东风王平头、斯太尔）；车箱长5.3米、车箱宽2.3米、车箱高1.4米

运距：_____公里_运费：___元/

结算方式：按车次结算，24小时结算一次（以现金方式结算）

此协议双方认同，在约定时间内于___年_月_日乙方将施工车辆安排到现畅_

甲方负责联系住宿地方，乙方车队自己交房租。

甲方安排乙方工程项目收取合理的.管理费：工程总费用的_%

违约罚金：乙方车队按约定到达后甲方如无工程安排，违约方应付给乙方违约金每车500元/天。乙方车队没按约定到达工地并施工，违约方应付给甲方违约金500元/天。

此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。

甲方：____________乙方：

代表人：___________代表人：

年月日

土石方运输合同15

托运方（甲方）：____________________________________

承运方（乙方）：____________________________________

合同双方在平等、自愿和协商一致的基础上，就_________市_________区_________建设工程项目_________管理中心办公楼土方工程运输作业事宜，达成如下协议：

第一条运输任务

由乙方负责_________区_________办_________管理中心办公楼土方运输作业任务，乙方承担的运输量按合同履行过程中的实际运输数量计算（见图纸）。

甲方将根据工程项目所确定的作业时间、作业地点、工作面、工程进度和运输数量的要求，对乙方运输任务进行统一分配、管理、调度和指挥，乙方必须服从。

第二条合同期限

自_________年_______月_____日起至_________年_______月_____日止。

第三条运输起止地

起始地：_________军区生产基地四分场到达地：__________________办公楼新址

第四条运输_____

乙方提供自卸式工程运输_____：9辆，载重量：30吨。运距：11公里

第五条运费结算

运费按27.5元/方计算。

本合同甲方负责买土每方8元（不含税），乙方负责土方运输所产生的税、费。甲方支付运费时，乙方应出具运输费发票。

甲方开工前全部支付买土费。当工程完成一半时甲方支付一定数量的运费。

第六条运输质量和安全

乙方必须按照甲方指定的`工作进度、作业时间、工作面、运输起止地和运输数量完成各项运输任务。

乙方在履行合同过程中，必须确保运输安全。如发生各类人身、财产安全事故，均由乙方负责。

第七条燃油供应

乙方运输_____所需燃油费由乙方承担。

第八条运输管理

1、乙方运输_____必须服从甲方的统一管理、调度和指挥，严格遵守施工现场交通规则，积极维护施工现场交通秩序，保证施工现场道路的畅通和运输安全，不得乱停、乱靠、乱装、乱卸，不得争道抢行，不得超速超载。运输过程中，运输_____不得对周边造成扬尘污染、路面污染和噪声污染。

2、乙方应当按时、保质、保量完成各项运输任务。

3、乙方的食宿和_____停放场地由乙方负责，费用自理。

4、乙方运输_____的运输作业时间由甲方统一安排，建立按时作业制度，不得迟到、早退。因_____检修或其他特殊原因确需暂停运输作业的，应提前一日向甲方提出书面申请，经甲方批准后方可暂停运输作业。

第九条争议的解决

本合同在履行中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成的，任何一方均有权将合同争议向甲方住所地人民法院提起诉讼，通过法定程序解决。

第十条其他约定

1、本合同未尽事宜，经双方协商达成一致后，可另行签订书面补充协议。

2、本合同经合同双方或其签约代表签署后生效。一式两份，由合同双方各执一份。

托运方（签字）：___________________________承运方（签字）：___________________________

签约日期：_________年_______月_____日签约日期：_________年_______月_____日